Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | Державна міграційна служба |
| Код ЄДРПОУ: | 37508470 |
| Місцезнаходження: | 01001, Україна , Київська обл., Київ, Володимирська, 9 |
| Контактна особа: |
Ганіна Олена Анатоліївна +380443653256 ganina@dmsu.gov.ua |
| Категорія: | Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 23 жовтня 2020 13:54 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 29 жовтня 2020 00:00 |
| Оскарження умов закупівлі: | до 04 листопада 2020 00:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 08 листопада 2020 17:00 |
| Початок аукціону: | 09 листопада 2020 13:12 |
| Очікувана вартість: | 75 509 518,00 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 377 550,00 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 0,50% |
| Вид тендерного забезпечення: | Електронна гарантія |
| Сума тендерного забезпечення: | 370000 UAH |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Роботи
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Виконання робіт | Оплата Робіт здійснюється за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України за КПКВК 1004010 (КЕКВ 3142). 3.11. Розрахунки за виконані Роботи здійснюються протягом 10 (десяти) днів на підставі акта (ів) приймання виконаних будівельних робіт робіт за формою КБ-2в (додаток Т до ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»), та Довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 додаток У до ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»). | Пiсляоплата | 10 | Календарні | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
26 жовтня 2020 12:37 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
26 жовтня 2020 11:36 |
Додаток 4 до ТД.pdf | |
23 жовтня 2020 13:55 |
ТД_роботи_3 черга повторно.pdf |
26 жовтня 2020 12:37 |
Файл з підписом
Друкувати оголошення PDF
|
|||
26 жовтня 2020 11:36 |
Додаток 4 до ТД.pdf
|
|||
23 жовтня 2020 13:55 |
ТД_роботи_3 черга повторно.pdf
|
Роз’яснення до процедури
Запитання до процедури
Інформація про моніторинг
- UA-M-2021-01-13-000052 ● 086286a9930a4a4f901be58f5f6f5d58
- Статус: порушення виявлені
-
Підстави для прийняття рішення про початок моніторингу:
- Виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель
-
Етапи закупівельного процесу:
- Планування закупівлі та оприлюднення інформації про її проведення
- Розкриття тендерних пропозиції, їх розгляд та оцінка
- Укладання та виконання договору про закупівлю (прийняття рішення про відміну торгів)
Повідомлення про прийняття рішення про початок моніторингу процедури закупівлі
| Дата прийняття рішення про проведення моніторингу: | 13 січня 2021 |
| Дата публікації рішення про проведення моніторингу: | 13 січня 2021 19:15 |
ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
13.01.2021 № 9
Київ
Про початок
моніторингу процедур закупівель
Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», пункту 9 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43,
НАКАЗУЮ:
1. Розпочати моніторинг процедур закупівель відповідно до переліку, що додається.
2. Департаменту фінансового контролю у сфері закупівель забезпечити проведення моніторингу процедур закупівель, зазначених у пункті 1 цього наказу.
Заступник Голови Олександр ШКУРОПАТ
Додаток
до наказу Державної аудиторської служби України
від 13.01.2021 № 9
Витяг з переліку
процедур закупівель
№ з/п
Оголошення про проведення процедури закупівлі та/або повідомлення про намір укласти договір на вебпорталі Уповноваженого органу Опис підстав для здійснення моніторингу закупівлі
унікальний номер дата оприлюднення на вебпорталі Уповноваженого органу
76 UA-2020-10-23-007507-a 23.10.2020 виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель
Директор Департаменту фінансового контролю у сфері закупівель Сергій ЧЕРНЕГА
Надання інформації про усунення порушення замовником
Керуючись наданим правом Державна міграційна служба України надає аргументовані заперечення до Висновку та повідомляє наступне. Відповідно до вимог частини шістнадцятої статті 29 Закону якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах: 1) що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону; 2) на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю. Повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей повинно містити таку інформацію: 1) перелік виявлених невідповідностей; 2) посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо якої (яких) виявлені невідповідності; 3) перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей. Відповідно до частини дев’ятої статті 26 Закону учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. З огляду на викладене, частина шістнадцята статті 29 Закону передбачає виправлення виявлених невідповідностей не лише в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції, а також в інформації та/або документах, подання яких вимагалось тендерною документацією, а частина дев’ята статті 26 Закону передбачає право учасника процедури закупівлі виправити невідповідності тендерної пропозиції шляхом завантаження нових документів. Так, за результатами розгляду тендерної пропозиції ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ФЕМОС» було встановлено, що тендерна пропозиція вказаного учасника містила наступні недоліки: - у порушення вимог п.3.1 Додатку 2 Тендерної документації у складі тендерної пропозиції відсутні: 1) Відомості про виконання аналогічного договору щодо предмету закупівлі згідно Додатку 6 Тендерної документації, які повинні підтверджувати те, що учасник має досвід виконання аналогічного договору; 2) копія(ї) договору(ів); 3) копія(ї) акту(ів) виконаних підрядних робіт за формою № КБ-2в та копію(ї) довідки(ок) № КБ-3, що підтверджують факт виконання договору у повному обсязі. Додатком 2 Тендерної документації передбачені кваліфікаційні критерії до учасника відповідно до статті 16 Закону та спосіб їх документального підтвердження. Враховуючи викладене, вказаний недолік тендерної пропозиції підпадає під виправлення невідповідностей згідно з частиною шістнадцять статті 29 Закону. Крім того, відповідно до пункту 17 частини першої статті 1 Закону органом оскарження – є Антимонопольний комітет України. Антимонопольний комітет України як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав і законних інтересів осіб, пов’язаних з участю у процедурах закупівлі, утворює постійно діючу адміністративну колегію (колегії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Рішення постійно діючої адміністративної колегії (колегій) ухвалюються від імені Антимонопольного комітету України (абзац перший частини першої статті 18 Закону). Згідно з позицією Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, згідно з якою відсутність у складі тендерної пропозиції учасника інформації та/або документів, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, підлягає виправленню у порядку, визначеному частиною шістнадцять статті 29 Закону (закупівлі за №№ UA-2020-07-06-004769-a (РІШЕННЯ № 17765-р/пк-пз від 21.09.20200 UA-2020-04-27-002025-b (РІШЕННЯ від 12.06.2020№ 11673-р/пк-пз), UA-2020-12-11-003565-c (рішення від 25.01.2021 № 1213), UA-2020-11-26-006033-b (рішення від 21.01.2021 №1076), UA-2020-12-08-003274-b (рішення від 20.01.2021 №1011), UA-2020-12-02-007613-b (рішення від 27.01.2021 №1434), UA-2020-11-26-012369-b (рішення від 11.01.2021 №293), UA-2020-10-28-005202-a (рішення від 13.01.2021 № 452), UA-2020-12-03-014165-b (рішення від 14.01.2021 №559), UA-2020-11-20-014167-c (рішення від 15.01.2021 № 648), UA-2020-11-11-002445-b (рішення від 28.12.2020 № 23983), UA-2020-11-12-005631-a (рішення від 22.12.2020 №23691), UA-2020-11-17-006299-b (рішення від 31.12.2020 №24269), UA-2020-11-05-003349-c (рішення від 18.12.2020№23482), яка була врахована ДМС під час розгляду тендерної пропозиції ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ФЕМОС», з метою недопущення порушення законних прав останньої. Ураховуючи вищевикладене, ДМС під час розгляду тендерної пропозиції ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ФЕМОС» діяло відповідно до норм законодавства (частини дев’ятої статті 26 та частини шістнадцятої статті 29 Закону), з урахуванням позиції Антимонопольний комітет України та з метою дотримання законних інтересів та прав учасників процедури закупівлі.
2021-02-09 16:32:46
Висновок про результати моніторингу закупівлі
| Дата публікації: | 03 лютого 2021 |
| Кінцевий строк оскарження: | 18 лютого 2021 |
Порушення виявлено
- Не відхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону
- Інші порушення законодавства у сфері закупівель (За результатами аналізу питання відповідності повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей вимогам Закону, своєчасності його розміщення та виконання учасником, установлено порушення вимог частини шістнадцятої статті 29 Закону.)
Оскарження в суді
| Опис: | 26 лютого 2021 року №640/3926/21 |
| Дата публікації: | 04 березня 2021 |
Документи:
|
16 грудня 2021 09:53
|
Електронний підпис |
|
04 березня 2021 13:58
|
ухвала |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано | Додатково |
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ФЕМОС" #41893740 |
Переможець |
75 090 608,71
UAH з ПДВ
|
11 листопада 2020 17:20
|
Вимога про усунення невідповідностей
до 11 листопада 2020 17:01
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | укладений |
06 грудня 2021 19:20
|
| ДУ 4.pdf | зміни до договору |
06 грудня 2021 19:15
|
| Електронний підпис | укладений |
30 липня 2021 14:55
|
| ДУ 3.pdf | зміни до договору |
30 липня 2021 14:46
|
| Електронний підпис | укладений |
29 квітня 2021 17:31
|
| ДУ 2.pdf | зміни до договору |
29 квітня 2021 17:28
|
| Електронний підпис | укладений |
29 грудня 2020 19:30
|
| ДУ 1.PDF | зміни до договору |
29 грудня 2020 19:27
|
| Електронний підпис | укладений |
30 листопада 2020 20:57
|
| Договір про закупівлю | укладений |
30 листопада 2020 20:54
|
Зміни до договору
| Дата внесення змін до договору: | 29 грудня 2020 |
| Дата публікації змін до договору: | 29 грудня 2020 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | 1. Сторони домовилися викласти пункт 3.1. Договору у такій редакції: «3.1. Ціна Договору (вартість Робіт) згідно з цим Договором, відповідно до Договірної ціни (Додаток № 2 до Договору), є твердою та становить 75 090 608,71 грн. (сімдесят п'ять мільйонів дев'яносто тисяч шістсот вісім гривень 71 копійка), в тому числі ПДВ 20% 12 515 101,45 грн. (дванадцять мільйонів п'ятсот п'ятнадцять тисяч сто один гривня 45 копійок), Вартість Робіт визначається згідно з національними стандартами, будівельними нормами та правилами. Ціна Договору враховує усі витрати Підрядника на виконання Робіт, що є предметом Договору. Річні обсяги фінансування по договору визначаються щорічно в межах ліміту кошторисних призначень на поточний рік. У 2020 році в сумі 36 217 675,25 грн. (тридцять шість мільйонів двісті сімнадцять тисяч шістсот сімдесят п'ять гривень 25 копійок), у 2021 році в сумі 38 872 933,46 грн. (тридцять вісім мільйонів вісімсот сімдесят дві тисячі дев'ятсот тридцять три гривні 46 копійок) Розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником згідно Плану фінансування робіт (Додаток № 5 до Договору).» 2. Додаток № 5 до Договору «План фінансування робіт», викласти у новій редакції, що додається (Додаток 1 до Додаткової угоди №1). 3. Всі інші умови Договору залишаються без змін і є обов’язковими до виконання. 4. Ця Додаткова угода № 1 набирає чинності з дати її підписання уповноваженими представниками Сторін, підписи яких скріплені печатками Сторін та є невід’ємною частиною Договору. 5. Ця Додаткова угода № 1 укладена українською мовою у 3 (трьох) аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, два з яких для Замовника, один – для Підрядника. 6. Невід’ємною частиною Додаткової угоди №1 є: 6.1. Додаток 1 – «Додаток №5 «План фінансування робіт» до Договору №71 від 30 листопада 2020 року», що додається |
| Номер договору про закупівлю: | 71 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 1 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |
| Дата внесення змін до договору: | 29 квітня 2021 |
| Дата публікації змін до договору: | 29 квітня 2021 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | керуючись статтею 188 Господарського кодексу України, статтями 651, 652 Цивільного кодексу України та пунктом 9.3 Договору № 71 від 30 листопада 2020 року (далі - Договір) дійшли спільної згоди укласти укласти цю Додаткову угоду № 2 до Договору (далі – Додаткова угода №2) про наступне: 1. Сторони домовились внести зміни у розділ 10 Договору, виклавши реквізити Замовника в новій редакції, що додається. 2. Додаток № 5 – «План фінансування робіт» викласти в новій редакції, що додається (Додаток № 1 до Додаткової угоди № 2). 3. Всі інші умови Договору залишаються без змін і є обов’язковими до виконання. |
| Номер договору про закупівлю: | 71 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 2 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |
| Дата внесення змін до договору: | 30 липня 2021 |
| Дата публікації змін до договору: | 30 липня 2021 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | керуючись статтею 188 Господарського кодексу України, статтями 651, 652 Цивільного кодексу України та пунктів 2.4., 9.3 Договору № 71 від 30 листопада 2020 року (далі - Договір) дійшли спільної згоди укласти цю Додаткову угоду № 3 до Договору (далі – Додаткова угода № 3) про наступне: 1. Сторони домовились внести до Договору такі зміни: 1.1. Пункт 2.1 Договору викласти в такій редакції: «2.1. Строки виконання Робіт – до 10.12.2021 року, якщо інше не встановлено Календарним графіком виконання робіт (Додаток № 4), в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та Об’єкту будівництва в цілому, передбачених цим Договором.». 1.2. Пункт 3.1 Договору викласти в такій редакції: «3.1. Ціна Договору (вартість Робіт) згідно з цим Договором, відповідно до Договірної ціни (Додаток № 2 до Договору), є твердою та становить 75 090 608,71 грн. (сімдесят п'ять мільйонів дев'яносто тисяч шістсот вісім гривень 71 копійка), в тому числі ПДВ 20% 12 515 101,45 грн. (дванадцять мільйонів п'ятсот п'ятнадцять тисяч сто одна гривня 45 копійок), Вартість Робіт визначається згідно з національними стандартами, будівельними нормами та правилами. Ціна Договору враховує усі витрати Підрядника на виконання Робіт, що є предметом Договору. Річні обсяги фінансування по договору визначаються щорічно в межах ліміту кошторисних призначень на поточний рік. У 2020 році в сумі 36 217 460,81 грн. (тридцять шість мільйонів двісті сімнадцять тисяч чотириста шістдесят грн. 81 коп.), у 2021 році в сумі 38 873 147,90 грн. (тридцять вісім мільйонів вісімсот сімдесят три тисячі сто сорок сім грн. 90 коп.) Розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником згідно Плану фінансування робіт (Додаток № 5 до Договору). ». 1.3. Додаток № 4 – «Календарний графік виконання робіт» викласти в новій редакції, що додається (Додаток № 1 до Додаткової угоди № 3). 1.4. Додаток № 5 – «План фінансування робіт» викласти в новій редакції, що додається (Додаток № 2 до Додаткової угоди № 3). 2. Всі інші умови Договору залишаються без змін і є обов’язковими до виконання. 3. Ця Додаткова угода № 3 є невід’ємною частиною Договору та набирає чинності з дати її підписання уповноваженими представниками Сторін, підписи яких скріплені печатками Сторін. 4. Ця Додаткова угода № 3 укладена українською мовою у 3 (трьох) аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, два з яких для Замовника, один – для Підрядника. 5. Невід’ємними частинами Додаткової угоди № 3 є: 5.1. Додаток № 1 – Додаток № 4 «Календарний графік виконання робіт» до Договору № 71 від 30 листопада 2020 року. 5.2. Додаток № 2 – Додаток № 5 «План фінансування робіт» до Договору № 71 від 30 листопада 2020 року. |
| Номер договору про закупівлю: | 71 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 3 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |
| Дата внесення змін до договору: | 06 грудня 2021 |
| Дата публікації змін до договору: | 06 грудня 2021 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | керуючись статтею 188 Господарського кодексу України, статтями 651, 652 Цивільного кодексу України та пунктів 2.4., 9.3 Договору № 71 від 30 листопада 2020 року (далі - Договір) дійшли спільної згоди укласти цю Додаткову угоду №4 до Договору (далі – Додаткова угода №4) про наступне: 1. Сторони домовились внести до Договору такі зміни: 1.1. Пункт 2.1 Договору викласти в такій редакції: «2.1. Строки виконання Робіт встановлено Календарним графіком виконання робіт (Додаток № 4), в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та Об’єкту будівництва в цілому, передбачених цим Договором.». 1.2. Пункт 3.1 Договору викласти в такій редакції: «3.1. Ціна Договору (вартість Робіт) згідно з цим Договором, відповідно до Договірної ціни (Додаток № 2 до Договору), є твердою та становить 75 090 608,71 грн. (сімдесят п'ять мільйонів дев'яносто тисяч шістсот вісім гривень 71 копійка), в тому числі ПДВ 20% 12 515 101,45 грн. (дванадцять мільйонів п'ятсот п'ятнадцять тисяч сто одна гривня 45 копійок), Вартість Робіт визначається згідно з національними стандартами, будівельними нормами та правилами. Ціна Договору враховує усі витрати Підрядника на виконання Робіт, що є предметом Договору. Річні обсяги фінансування по договору визначаються щорічно в межах ліміту кошторисних призначень на поточний рік. У 2020 році в сумі 36 217 460,81 грн. (тридцять шість мільйонів двісті сімнадцять тисяч чотириста шістдесят грн. 81 коп.), у 2021 році в сумі 33 922 302,58 грн. (тридцять три мільйони дев’ятсот двадцять дві тисячі триста дві грн. 58 коп.). У 2022 році 4 950 845,32 грн. (чотири мільйони дев’ятсот п’ятдесят тисяч вісімсот сорок п’ять грн. 32 копійки). Розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником згідно Плану фінансування робіт (Додаток № 5 до Договору). ». 1.3. Пункт 3.4 Договору викласти в такій редакції: «3.4. Оплата Робіт здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фонду Державного бюджету України за КПКВК 1004010 (КЕКВ 3142). Моментом оплати виконаних Робіт є дата списання грошових коштів з реєстраційного рахунку Замовника, що вказаний у розділі 10 Договору.». 1.4. Пункт 9.1. Договору викласти у такій редакції: «9.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31 грудня 2022 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань - до їх повного виконання Сторонами». 1.5. У розділі 10 реквізити Замовника викласти в новій редакції, що додається.1.6. Додаток № 4 – «Календарний графік виконання робіт» викласти в новій редакції, що додається (Додаток № 1 до Додаткової угоди № 4). 1.7. Додаток № 5 – «План фінансування робіт» викласти в новій редакції, що додається (Додаток № 2 до Додаткової угоди № 4). 2. Всі інші умови Договору залишаються без змін і є обов’язковими до виконання. |
| Номер договору про закупівлю: | 71 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 4 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |