Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України

Електронний підпис

Будівельні роботи по об'єкту "Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС" (ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)
Construction activities under the project “New Safe Confinement (NSC). Commissioning Stage No.2 (CS-2). Dismantling of Unstable Structures of the SSE ChNPP Shelter” (DK 021:2015, code 45000000-7 Construction Works and Current Repairs)
Очікувана вартість
4 290 583 472,40 UAH
UA-2018-06-21-003040-a 37ab7c161e784d618edb48c94b9c7ef2
Відкриті торги з публікацією англійською мовою    Торги відмінено
Електронний підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Контакти

Асамова Оксана Миколаївна

+380459343263 o.asamova@chnpp.gov.ua

Державна аудиторська служба України

Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?

Оголошення про проведення

Tender notice
Друкувати оголошення PDFHTML
Друкувати звіт про результати проведення процедури PDFHTML

Інформація про замовників

Purchasing Body
Найменування: Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
Код ЄДРПОУ: 14310862
Вебсайт: http://www.chnpp.gov.ua
Місцезнаходження: 07100, Україна , Київська обл., Київ, м. Славутич, Київська область, 07100 а/с 11
Контактна особа: Асамова Оксана Миколаївна
+380459343263
o.asamova@chnpp.gov.ua
Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Official name: State Specialized Enterprise “Chornobyl NPP”
National ID: 14310862
Contact point: Asamova Oksana
+380459343263
o.asamova@chnpp.gov.ua

Інформація про процедуру

Milestones
Дата оприлюднення: 21 червня 2018
Звернення за роз’ясненнями: до 20 листопада 2018 10:00
Оскарження умов закупівлі: до 26 листопада 2018 00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 30 листопада 2018 10:00
Початок аукціону: 09 січня 2019 12:41
Очікувана вартість: 4 290 583 472,40 UAH з ПДВ
Розмір мінімального кроку пониження ціни: 21 452 917,36 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,50%
Вид тендерного забезпечення: Електронна гарантія
Сума тендерного забезпечення: 2000000 UAH
Publication date: 21 червня 2018 18:37
Enquiries until: 20 листопада 2018 10:00
Complaints submission until: до 26 листопада 2018 00:00
Time limit for receipt of tenders: 30 листопада 2018 10:00

Information

Estimated total value: 4 290 583 472 UAH including VAT
Minimal lowering step: 21 452 917 UAH
Minimal lowering step, %: 0,50 %

Інформація про предмет закупівлі

Scope of the procurement
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 Роботи
Будівельні роботи по об'єкту "Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС"
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 07100, Україна, Київська обл., Славутич, не визначено
ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт

Construction activities under the project “New Safe Confinement (NSC). Commissioning Stage No.2 (CS-2). Dismantling of Unstable Structures of the SSE ChNPP Shelter”
CPV: 45000000-7
Період постачання: по 20 грудня 2027

Тендерна документація

Критерії вибору переможця

Ціна: 100%
06 листопада 2018 10:35
Електронний підпис
06 листопада 2018 10:35
Зм_6_ТД.doc
06 листопада 2018 10:35
Перел_к Зм_6.doc
18 жовтня 2018 10:11
Зм_5_ТД.doc
18 жовтня 2018 10:11
Перел_к Зм_5.doc
17 вересня 2018 16:56
Зм_4_ТЗ_ЦЕОУ.pdf
17 вересня 2018 16:56
Перел_к Зм_4.doc
17 вересня 2018 16:56
Зм_4_ТД.doc
17 вересня 2018 16:56
Зм_4_Додаток 1.doc
20 липня 2018 09:19
Зм_3_ТД.doc
20 липня 2018 09:19
Зм_3_Додаток 4.doc
20 липня 2018 09:19
Перел_к Зм_3.doc
13 липня 2018 10:54
Зм_2_ТЗ_ЦЕОУ.pdf
13 липня 2018 10:54
Зм_2_ТД_ЗП.pdf
13 липня 2018 10:54
Перел_к Зм_2.doc
13 липня 2018 10:54
Зм_2_ТД_ТЗ.pdf
13 липня 2018 10:54
Зм_2_ТД_Додаток 3 к ТЗ_ЦЕОУ.pdf
13 липня 2018 10:54
Зм_2_Додаток 4.doc
13 липня 2018 10:54
Зм_2_ТД.doc
05 липня 2018 09:18
Зм_До_Додатку_5_ТЗ на демонтаж_ред. 12.pdf
05 липня 2018 09:18
Зм_1_Додаток 4.doc
05 липня 2018 09:18
Зм_1_ТД.doc
05 липня 2018 09:18
Перел_к Зм_1.doc
21 червня 2018 18:34
До Додатку 5.zip
21 червня 2018 18:34
До Додатку 6.pdf
21 червня 2018 18:34
ТД.doc
21 червня 2018 18:34
Додаток 4.doc
21 червня 2018 18:34
Додаток 7.doc
21 червня 2018 18:34
Додаток 1.doc
21 червня 2018 18:34
Додаток 6.doc
21 червня 2018 18:34
Додаток 3.doc
21 червня 2018 18:34
Додаток 5.doc
21 червня 2018 18:34
Додаток 2.doc
06 листопада 2018 10:35
Електронний підпис
18 жовтня 2018 10:17
Електронний підпис
17 вересня 2018 17:00
Електронний підпис
20 липня 2018 09:20
Електронний підпис
13 липня 2018 10:55
Електронний підпис
05 липня 2018 09:18
Електронний підпис
27 червня 2018 14:06
Електронний підпис
21 червня 2018 18:34
Електронний підпис
06 листопада 2018 10:35
Зм_6_ТД.doc
06 листопада 2018 10:35
Перел_к Зм_6.doc
18 жовтня 2018 10:11
Зм_5_ТД.doc
18 жовтня 2018 10:11
Перел_к Зм_5.doc
17 вересня 2018 16:56
Зм_4_ТЗ_ЦЕОУ.pdf
17 вересня 2018 16:56
Перел_к Зм_4.doc
17 вересня 2018 16:56
Зм_4_ТД.doc
17 вересня 2018 16:56
Зм_4_Додаток 1.doc
20 липня 2018 09:19
Зм_3_ТД.doc
20 липня 2018 09:19
Зм_3_Додаток 4.doc
20 липня 2018 09:19
Перел_к Зм_3.doc
13 липня 2018 10:54
Зм_2_ТЗ_ЦЕОУ.pdf
13 липня 2018 10:54
Зм_2_ТД_ЗП.pdf
13 липня 2018 10:54
Перел_к Зм_2.doc
13 липня 2018 10:54
Зм_2_ТД_ТЗ.pdf
13 липня 2018 10:54
Зм_2_ТД_Додаток 3 к ТЗ_ЦЕОУ.pdf
13 липня 2018 10:54
Зм_2_Додаток 4.doc
13 липня 2018 10:54
Зм_2_ТД.doc
05 липня 2018 09:18
Зм_До_Додатку_5_ТЗ на демонтаж_ред. 12.pdf
05 липня 2018 09:18
Зм_1_Додаток 4.doc
05 липня 2018 09:18
Зм_1_ТД.doc
05 липня 2018 09:18
Перел_к Зм_1.doc
21 червня 2018 18:34
До Додатку 5.zip
21 червня 2018 18:34
До Додатку 6.pdf
21 червня 2018 18:34
ТД.doc
21 червня 2018 18:34
Додаток 4.doc
21 червня 2018 18:34
Додаток 7.doc
21 червня 2018 18:34
Додаток 1.doc
21 червня 2018 18:34
Додаток 6.doc
21 червня 2018 18:34
Додаток 3.doc
21 червня 2018 18:34
Додаток 5.doc
21 червня 2018 18:34
Додаток 2.doc

Роз’яснення до процедури

Запитання до процедури

Обсяг робіт
Дата подання: 04 липня 2018 12:01
Дата відповіді: 06 липня 2018 15:56
В документі ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на виконання комплексу робіт «під ключ» на об’єкті будівництва "Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС", 02-ЦЕОУ(НБК)-18 в таблиці 1 «Перелік конструкцій та послідовність «раннього» демонтажу» вказано, що «Металева ферма, встановлена при реалізації стабілізаційного заходу №8, буде демонтована за окремим проектом і не входить в обсяг робіт по ТЗ» В той же час, згідно з документом «Відомості обсягів робіт та устаткування» ( додаток 3 до Технічного завдання на виконання комплексу робіт «під ключ» на об’єкті будівництва "Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС", 02-ЦЕОУ(НБК)-18, вказана вище металева ферма, встановлена при реалізації стабілізаційного заходу №8, загальною масою 20,8 т, входить в основний обсяг робіт по демонтажу нестабільних конструкцій «ранній» демонтаж. Питання: Чи входять роботи з демонтажу Металевої ферми, яка була встановлена при реалізації стабілізаційного заходу №8, в обсяг робіт по ЗАКУПІВЛІ: «Будівельні роботи по об'єкту "Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС" (ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)». Вимога: відкоригувати відповідним чином тендерну документацію.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Звернення розглянуто та опрацьовано. На найближчому засіданні тендерного комітету ДСП ЧАЕС буде прийнято рішення щодо внесення змін до тендерної документації, а саме:
В документі «Відомість обсягів робіт та устаткування» (Додаток 3 до Технічного завдання на виконання комплексу робіт «під ключ» на об'єкті будівництва «Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС», 02-ЦЕОУ(НБК)-18, вказана Металева ферма, встановлена при реалізації стабілізаційного заходу №8 для інформації і як один із заходів "раннього" демонтажу. Демонтаж Металевої ферми в обсяг робіт по закупівлі: «Будівельні роботи по об'єкту «Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС» (ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» не входить. Будуть внесені зміни до тендерної документації, а саме додана примітка «демонтується за окремим проектом і не входить в обсяг робіт по ТЗ».
Закупівля матеріалів
Дата подання: 04 липня 2018 12:02
Дата відповіді: 06 липня 2018 15:57
Згідно Відомості обсягів робіт та устаткування ( додаток 3 до Технічного завдання на виконання комплексу робіт «під ключ» на об’єкті будівництва "Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС", 02-ЦЕОУ(НБК)-18, необхідно закупити, в тому числі і 112 500шт рукавичок х/б, та 112 500шт рукавичок резинових. Чи означає це, що необхідно закупити 56 250 ПАР рукавичок х/б, та 56 250 ПАР рукавичок резинових, чи все таки необхідно закупити по 112 500 ПАР вказаних ЗІЗ?
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Звернення розглянуто та опрацьовано. На найближчому засіданні тендерного комітету ДСП ЧАЕС буде прийнято рішення щодо внесення змін до тендерної документації, а саме:
У відомості обсягів робіт та устаткування (додаток З до Технічного завдання на виконання комплексу робіт «під ключ» на об'єкті будівництва «Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС», 02-ЦЕОУ(НБК)-18 кількість рукавичок х/б та рукавичок гумових помилково вказані в шт. У стовпець «одиниця виміру» буде внесено зміну: штуки будуть замінені на пари.
Закупівля обладнання
Дата подання: 04 липня 2018 13:17
Дата відповіді: 06 липня 2018 15:58
В додатку 3 до Технічного завдання на виконання комплексу робіт "під ключ" "Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС" вказаний перелік обладнання. Просимо надати роз'яснення, яке обладнання буде надане Замовником, а яке має закупити Підрядник.
Відповідь: Звернення розглянуто та опрацьовано. Зазначаємо, що в додатку 3 до Технічного завдання на виконання комплексу робіт "під ключ" "Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС" вказаний перелік обладнання та матеріалів, яке має закупити Підрядник.
Забезпечення тендерної пропозиції
Дата подання: 04 липня 2018 17:49
Дата відповіді: 06 липня 2018 15:59
Враховуючи, що у кваліфікаційних вимогах ТД потрібно надати гарантію, просимо надати роз'яснення: Чи може бути подана гарантія будь-якою фінансовою установою?
Відповідь: Звернення розглянуто та опрацьовано.
У відповідності до ст.24 Закону України «Про публічні закупівлі» у разі якщо надання забезпечення тендерної пропозиції вимагається замовником, в тендерній документації повинні бути зазначені умови його надання, зокрема вид, розмір, строк дії та застереження щодо випадків, коли забезпечення тендерної пропозиції не повертається учаснику. Отже, замовник самостійно в тендерній документації визначає конкретний вид забезпечення тендерної пропозиції. Умовами тендерної документації на «Будівельні роботи по об′єкту «Новий безпечний конфаймент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об′єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС» - видом забезпечення тендерної пропозиції визначена електронна банківська гарантія.
Про невідповідність вимог
Дата подання: 06 липня 2018 11:28
Дата відповіді: 11 липня 2018 11:20
Згідно вимог п.2.5 документу «ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на виконання комплексу робіт «під ключ» на об’єкті будівництва "Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС", 02-ЦЕОУ(НБК)-18 від 30.05.2018 року, На І стадії (передпроектні роботи) необхідно виконати: • Коригування документу «Проектные критерии и требования к инфраструктуре НБК для демонтажа нестабильных конструкций объекта «Укрытие», SIP 03 1 003 DCR 001 05 (далі ПКТ), а акож доопрацювання згідно із зауваженнями та рекомендаціями Висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки щодо цього документа; • Узгодження відкоригованого ПКТ з ДІЯРУ; • Переоцінку складу нестабільних конструкцій ОУ, що підлягають «ранньому демонтажу», з метою його оптимізації; • Виконання інженерно-геодезичних вишукувань майданчика тимчасового складування демонтованих конструкцій (при необхідності). Згідно вимог п.7 (Вимоги до виконання робіт) документу «ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на закупівлю комплексу робіт «під ключ» для об’єкта "Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС", від 05.06.2018 року, На І стадії (передпроектні роботи) необхідно виконати коригування документу ПКТ з врахуванням (п.7.1.1): • Проектних рішень проекту «Новый безопасный конфайнмент. Пусковой комплекс – 1(ПК-1). Лицензионный проект – 6 (ЛП-6). Проект. Защитное сооружение с технологическими системами жизнеобеспечения и необходимой инфраструктурой»; • Змін у стратегії реалізації ПК-2 НБК; • Виконання (при необхідності) додаткових розрахункових обгрунтувань щодо правомірності переносу вказаних конструкцій на етап «відкладеного» демонтажу. Згідно вимог п.11.5 документу «ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ об’єкта будівництва "Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС", інв.№2300-12-2018 від 06.06.2018 року, • Перед початком робіт з проектування проектувальнику виконати коригування документа "Проектные критерии и требования к инфраструктуре НБК для демонтажа нестабильных конструкций объекта «Укрытие», SIP 03 1 003 DCR 001 05, ред.5 від 11.03.2009, з врахуванням проектних рішень ПК-1 НБК (Концептуальні дослідження), Технічного рішення «О выборе варианта «раннего» демонтажа для разработки Рабочего проекта ПК-2 НБК «Инфраструктура для демонтажа нестабильных конструкций «ОУ», а також зауважень і рекомендацій, висновків державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки щодо документа. Нова редакція документа повинна бути узгоджена з Держатомрегулювання України. ПИТАННЯ/ВИМОГА Просимо роз’яснити, згідно вимог якого з вищенаведених документів Підряднику необхідно буде виконати роботи І стадії (передпроектні роботи), та привести документи у відповідність (відкоригувати).
Розгорнути Згорнути
Відповідь: У «Технічному завданні на виконання комплексу робіт «під ключ» на об’єкті будівництва "Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС", 02-ЦЕОУ(НБК)-18 від 30.05.2018 року (далі ТЗ на виконання робіт) як і «Технічному завданні на закупівлю комплексу робіт «під ключ» для об’єкта "Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС", від 05.06.2018 року (далі ТЗ на закупівлю), вказано що роботи виконуються у три стадії.
У розділі 2.5 в ТЗ на виконання робіт як і в розділі 6 в ТЗ на закупівлю роботи розбиті на три стадії, що визначають суть цих робіт і їх обсяги:
I- стадія (передпроектні роботи) визначає обсяг робіт, які повинен виконати Підрядник;
ІI- стадія (проведення обстеження, проектні роботи, проходження експертизи проекту) визначає обсяг робіт, які повинен виконати Підрядник;
ІІI- стадія визначає обсяг робіт з демонтажу.
Далі за текстом в розділі 7 ТЗ на закупівлю визначені вимоги виконання робіт до цих трьох стадій.
В якості прикладу надаємо інформацію щодо вимог по виконанню робіт по I- стадії (передпроектні роботи) :
• При коригуванні ПКТ, Підрядник повинен врахувати проектні рішення прийняті в ЛП-6 в частині, але необмежуючись, використання вантажопідйомних механізмів СОК при демонтажних роботах, в частині поводження з РАВ в технологічній будівлі НБК тощо.
• Другий момент, Підрядник повинен обов'язково врахувати зміни в стратегії реалізації ПК-2, так як будувати окремий технологічний корпус, як було передбачено в «Стратегії подальшої реалізації проекту НБК» не потрібно, бо його аналог у виді технологічної будівлі передбачено у складі НБК.
• Третій момент, якщо з переліку раннього демонтажу будуть перенесені окремі конструкції на відкладений демонтаж то Підрядником повинні бути надані чіткі обґрунтування в складі ПКТ.
Далі за текстом розділ 9 ТЗ на закупівлю визначені результати робіт до цих трьох стадій, які Замовник очікує від Підрядника.
Згідно вимог п. 2.5ТЗ на виконання робіт та п. 6.2 ТЗ на закупівлю Підряднику необхідно буде виконати роботи І стадії (передпроектні роботи).
Про терміни виконання робіт
Дата подання: 06 липня 2018 11:28
Дата відповіді: 11 липня 2018 09:42
Згідно п.4.4 Тендерної документації на закупівлю: «Будівельні роботи по об'єкту "Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС" (ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) ШИФР ЗАКУПІВЛІ 1-128-18, строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) - з дати укладання договору — грудень 2027 року. В той же час, згідно п.3.1 документу «ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на закупівлю комплексу робіт «під ключ» для об’єкта "Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС", від 05.06.2018 року, Виконати комплекс робіт «під ключ» з будівництва об’єкту – до 20.12.2023. ПИТАННЯ/ВИМОГА Просимо роз’яснити, в який термін необхідно виконати комплекс робіт по об’єкту "Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС", та відкоригувати документацію.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Пункт 3.1. документу «ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на закупівлю комплексу робіт «під ключ» для об’єкта "Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС", від 05.06.2018 року буде відкоригований, з урахуванням виконання комплексу робіт «під ключ» з будівництва об’єкту – до 20.12.2027 року.
Будуть внесені відповідні зміни до тендерної документації.
Про мову тендерної пропозиції
Дата подання: 06 липня 2018 11:29
Дата відповіді: 11 липня 2018 09:43
Пунктом 7 Розділу 1 «Загальні положення» Тендерної документації передбачено, що ВСІ документи, які готуються учасником та подаються в складі тендерної пропозиції для учасників-резидентів України викладаються українською мовою. Також, пунктом 3.6 Додатку 1 до Тендерної документації передбачено, що учасник повинен надати сканований виконаний договір/контракт з додатками, які є його невід'ємною частиною. Для підтвердження свого досвіду виконання аналогічного договору Учасник торгів має намір використати договір на роботи, які виконувались в межах проекту SIP. Даний договір складений на основі типового договору FIDIC і включає в себе власне договір підряду та додатки (Контрактні дані, Умови контракту, Вимоги Замовника, Відомості робіт, Оферта, Додатки до оферти, Роз’яснення до оферти, Поправки), які складено російською та англійською мовами. Дані додатки мають надзвичайно великий обсяг інформації (повністю сканований договір з усіма додатками займає декілька Гб файлового простору), що унеможливлює повний переклад договору з додатками за час, відведений Замовником на підготовку тендерної документації та значно ускладнює завантаження даного обсягу інформації в електронну систему закупівель. Просимо надати роз’яснення, чи необхідно перекладати такий договір з додатками українською мовою, і чи достатнім буде завантажувати власне договір підряду та деякі поправки, які відображають сутність робіт по даному договору.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Відповідно до вимог пункту 4 частини 1 ЗУ «Про публічні закупівлі» замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
Пунктом 7 Розділу 1 "Загальні положення" Тендерної' документації передбачено, шо всі документи, які готуються учасником та подаються в складі тендерної пропозиції для учасників - резидентів України викладаються українською мовою. В данному випадку мова йде про документи, які учасник безпосередньо готує та подає для участі у тендері. Договір на роботи, які виконувались в межах проекту SIP, який учасник планує надати в якості досвіду виконання аналогічного договору, перекладати українською мовою не має потреби.
Щодо використання обладнання при виконанні робіт по проекту
Дата подання: 06 липня 2018 11:30
Дата відповіді: 11 липня 2018 09:44
Пунктом 3.2 Додатку 1 до Тендерної документації вимагається надати інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази для виконання будівельно-монтажних робіт. Пунктом 6 Додатку 1 до Тендерної документації вимагається надати перелік, обсяг виконання робіт (матеріалів, обладнання тощо). Разом з тим, в документі шифр 02-ЦЕОУ(НБК)-18 «Відомість обсягів робіт та устаткування» наведено таблицю «Відомість устаткування». На підставі аналізу інформації, наданої в тендерній документації, Учасник торгів припускає, що в даній таблиці наведено як обладнання, яке має бути закуплене в межах інших договорів та надане Підряднику для виконання робіт, обладнання, яке Підрядник має закупити в межах даного договору та передати Замовнику, обладнання, яке має бути в наявності у Підрядника (власне/орендоване) і яким Підрядник буде виконувати роботи. Просимо Замовника чітко розділити вказане в документі 02-ЦЕОУ(НБК)-18 «Відомість обсягів робіт та устаткування» обладнання на вказані вище категорії з метою коректного визначення ціни пропозиції.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: У пункті 3.2 Додатку 1 до Тендерної документації від претендентів вимагається надати інформацію про наявність у Підрядника існуючого обладнання та матеріально-технічної бази для виконання будівельно-монтажних робіт.
У документі шифр 02-ЦЕОУ(НБК)-18 «Відомість обсягів робіт та устаткування» наведено орієнтовний перелік устаткування та матеріалів, яке Підрядник має закупити в межах даного договору та передати Замовнику. Також звертаю Вашу увагу, що даний перелік є орієнтовний і повинен буде доопрацьований при розробці проектної документації.
Деякі зауваження до проекту договору.
Дата подання: 06 липня 2018 11:30
Дата відповіді: 11 липня 2018 09:45
Учасник торгів проаналізував наданий в складі Тендерної документації проект Договору і пропонує внести деякі незначні правки, які не суперечать основним умовам договору, а саме: п.2.2.6. після слів «і запросити його» доповнити фразою «попередивши мінімум за один день» п.3.5. після слів «зупинення робіт загрожувало знищенням або пошкодженням об’єкта будівництва» доповнити фразою «а також обладнання або іншого майна» п.4.16. після слів «у зворотному напрямку» доповнити фразою «а також їх харчуванням в об’ємах, передбачених відповідними нормативними документами» п.7.3.17. після слів «заходи, необхідні для їх усунення» доповнити фразою «у тому числі зі сторони Замовника» п.8.4. після слів «штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості» доповнити фразою «окрім випадків, коли такі порушення строків виконання зобов’язань відбулися не з вини Підрядника» п.14.5. пропонуємо виключити, оскільки відповідальність Підрядника у разі виявлення з його боку порушень контролюючими та правоохоронними органами і так передбачена чинним законодавством, а Замовник не може визначати додаткову відповідальність окрім вже встановленої законодавством. Просимо розглянути надані зауваження та відкоригувати відповідним чином Тендерну документацію.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Уважно проаналізувавши Ваші пропозиції, повідомляємо, що до пунктів: 2.2.6.; 3.5; та 7.3.17 можуть бути внесені певні доповнення та уточнення.
Стосовно решти пунктів - Замовник не знайшов достатньо обґрунтованих підстав для внесення змін в проект договору.
Щодо уточнення обсягів робіт
Дата подання: 06 липня 2018 11:31
Дата відповіді: 11 липня 2018 11:19
Згідно п.1.4 проекту Договору «Повний комплекс робіт "під ключ", пов’язаних із раннім демонтажем нестабільних конструкцій об’єкта "Укриття" включає в тому числі і ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ. Враховуючи, що згідно з постановою КМУ №461 від 13.04.2011 «ПОРЯДОК прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів», прийняття (введення) в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту є відповідністю Замовника (подання заяв, документів тощо), Вимагаємо: - виключити з об’єму робіт Підрядника (п.1.4 Договору) - ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ, або замінити на: - підтримка Замовника в ході прийняття закінченого будівництвом об’єкта до експлуатації .
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Уважно проаналізувавши Ваші пропозиції щодо зміни пункта 1.4 маркер 24 повідомляємо, що Замовник не знайшов достатньо обґрунтованих підстав для внесення змін в проект договору, так як згідно з постановою КМУ №461 “Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, а також комплексів (будов), до складу яких входять об’єкти з різними класами наслідків (відповідальності), здійснюється на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката". Термін «введення в експлуатацію» є синонімом терміну «прийняття в експлуатацію».
Акт готовності об’єкта до експлуатації готується Замовником та надається в ДАБІ разом з заявою про прийняття в експлуатацію об’єкта та видачу сертифіката. При цьому Акт готовності об’єкта підписується Замовником, Генеральним проектувальником, Генеральним підрядником, Субпідрядником, Головним архітектором та/або інженером проекту, Інженером технічного нагляду, Страховиком (якщо об’єкт застрахований), Представником профспілкової організації (за рішенням замовника для об’єктів виробничого призначення), що є підтвердженням того, що відповідальність за прийняття об’єкту до експлуатації несуть всі підписанти Акту готовності.
Щодо додаткових обсягів робіт
Дата подання: 06 липня 2018 11:32
Дата відповіді: 11 липня 2018 09:45
Згідно п.3.5. проекту Договору «Якщо під час будівництва виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектною документацією, забезпечення якою покладено на Замовника, Підрядник зобов'язаний протягом 10 робочих днів повідомити Замовника про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками…», тобто проектом Договору передбачено тільки одна причина виникнення додаткових робіт. Але, враховуючи складність Об’єкту «Укриття», Учасник торгів припускає виникнення додаткових робіт і по іншим причинам, тому просимо надати роз’яснення: 1. Чи будуть оплачені Замовником додаткові роботи, які будуть виявлені в ході передпроектних досліджень, якщо такі додаткові роботи впливатимуть на виконання основних робіт, наведений в документі «ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на закупівлю комплексу робіт «під ключ» для об’єкта "Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС"? 2. Чи будуть оплачені Замовником додаткові роботи, які не були виявлені на етапі передпроектних досліджень (наприклад, з причин неможливого доступу на цьому етапі до деяких конструкцій, приміщень), але будуть виявлені на етапі безпосереднього виконання демонтажних робіт?
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Додаткові роботи, які виникнуть поза обсягами визначеними в документі «ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на закупівлю комплексу робіт «під ключ» для об’єкта "Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС будуть закуповуватись в рамках діючого законодавства України, яке регламентує здійснення державних закупівель. На даний час це Закон України "Про публічні закупівлі».
Строк виконання робіт
Дата подання: 06 липня 2018 12:09
Дата відповіді: 11 липня 2018 09:46
Згідно з пунктом 4.4 розділу 1 Тендерної документації «Загальні положення», строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) з дати укладання договору — грудень 2027 року. Але, Згідно з пунктом 3.1 Додатку 5 до Тендерної документації «Технічне завдання на закупівлю комплексу робіт «під ключ» для об’єкта «Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС» від 05.06.2018 строк виконання робіт – до 20.12.2023 року. Просимо Вас уточнити строки виконання робіт для складання календарного плану.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Пункт 3.1. документу «ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на закупівлю комплексу робіт «під ключ» для об’єкта "Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС", від 05.06.2018 року буде відкорегований, з урахуванням виконання комплексу робіт «під ключ» з будівництва об’єкту – до 20.12.2027 року.
Будуть внесені відповідні зміни до тендерної документації.
Участь у тендері
Дата подання: 06 липня 2018 12:59
Дата відповіді: 11 липня 2018 09:47
Враховуючи, що запропонований тендер та подальша реалізація відповідного договору, включає виконання робіт «під ключ», включаючи проектні роботи, демонтажні і монтажні роботи, поставку обладнання тощо, що ускладнює його виконання лише одним учасником, просимо надати відповідь на наступне питання: Чи можлива участь у тендері на закупівлю робіт консорціуму, без створення юридичної особи, у складі двох юридичних осіб (обидві резиденти України), з подачею спільної тендерної пропозиції Лідером цього консорціуму (юридичною особою), від імені якого буде подана тендерна пропозиція та сплачена сума тендерного забезпечення, з подальшим укладанням, у разі перемоги у тендері, трьохстороннього договору між замовником (ДСП «ЧАЕС») та співвиконавцями (Лідером та членом консорціуму)?
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Відповідно до ст. 120 Господарського кодексу України одним із видів організаційно- правової форми об'єднань підприємств є Консорціум - це тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел, в порядку, визначеному його статутом. У разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою діяльність.
п.4. ст.118 ГК України визначено, що об'єднання підприємств є юридичною особою, та відповідно до п.5 ст.118 ГК України передбачена його державна реєстрація.
Окрім державної реєстрації відповідно до ст.58 ГК України рішення про утворення об'єднання підприємств (установчий договір) та/або статут об'єднання погоджуються з Антимонопольним комітетом України в порядку, встановленому законодавством, п. 4. ст. 121 ГК України.
Оформлення банківської гарантії
Дата подання: 06 липня 2018 13:42
Дата відповіді: 11 липня 2018 11:18
В тендерній документації відсутні дані щодо місцезнаходження (адреси) банку, в якому відкритий рахунок замовника. Дана інформація необхідна для оформлення банківської гарантії. Просимо зазначити цю інформацію в тендерній документації
Відповідь: Місцезнаходження банку, в якому відкритий рахунок замовника - м. Чернігів, Чернігівська обл.
Зазначена замовником у п. 2 р. ІІІ тендерної документації інформація є достатньою для оформлення банківської гарантії . Підстави для внесення змін до тендерної документації відсутні.
Будівельні роботи по об'єкту "Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС" (ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)
Дата подання: 10 липня 2018 18:02
Дата відповіді: 13 липня 2018 10:50
Згідно вимог пунктів 15.1.2 і 15.1.3 документу «ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на виконання комплексу робіт «під ключ» на об’єкті будівництва "Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС", 02-ЦЕОУ(НБК)-18 від 30.05.2018 року Підрядник у складі робочого проекту повинен розробити ЗАБ ПК-2 НБК і ЗВСЗ ПК-2 НБК. Після завершення демонтажу нестабільних конструкцій ОУ Підрядник повинен внести відповідні зміни до ЗАБ ПК-2 НБК і ЗВСЗ ПК-2 НБК. Вимога щодо корегування ЗАБ ПК-1 НБК і ЗВСЗ ПК-1 НБК відсутня. У пунктах 27.9 і 27.10 документа «ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ об’єкта будівництва «Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС" міститься вимога про те, що при проектуванні ПК-2 НБК здійснити корегування і доповнення ЗВСЗ ПК-1 НБК і ЗАБ ПК-1 НБК, відповідно. В той же час відсутня вимога про необхідність внесення змін в ЗАБ і ОССЗ після завершення демонтажу нестабільних конструкцій ОУ. Просимо дати роз’яснення, згідно якому документу і в якому обсязі Підряднику здійснювати розробку ЗАБ і ЗВСЗ, а також привести зазначені тендерні документи у відповідність.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Згідно вимог пункту 15.1.3 документу «ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на виконання комплексу робіт ....» та пункту 27.9 «ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ об’єкта будівництва ...» Підрядник повинен розробити Звіт про відповідність вимогам санітарного законодавства (ЗВСЗ) згідно з Наказом МОЗ України «Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» від 02.02.2005 № 54 та вимогами документів «Структура и содержание отчета о соответствии требованиям санитарного законодательства (ОССТ) проектов работ на объекте «Укрытие» та «Роз'яснення до структури та змісту Звіту про відповідність вимогам санітарного законодавства нового безпечного конфайнмента (НБК)» з урахуванням ЗВСЗ, що виконано в рамках проекту ПК-1 НБК.
Також згідно вимог пункту 15.1.2 документу «ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на виконання комплексу робіт ....» та пункту 27.10 «ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ об’єкта будівництва ...» Підрядник повинен розробити у рамках робіт Звіт з аналізу безпеки (ЗАБ) згідно з вимогами документів «Вимоги щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки реалізації проектів Плану здійснення заходів на об'єкті «Укриття» (НП 306.5.04/3.054-2001) та «Роз'яснення до структури та змісту Звіту з аналізу безпеки нового безпечного конфайнмента НБК з урахуванням ЗАБ, що виконано в рамках проекту ПК-1 НБК, а також по завершенню будівництва розробити підсумковий ЗАБ.
Вимога щодо корегування ЗАБ ПК-1 НБК і ЗВСЗ ПК-1 НБК У пунктах 27.9 і 27.10 документа «ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ об’єкта будівництва «Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС" буде видалено і документ відкоригований.
Будуть внесені зміни до тендерної документації.
Будівельні роботи по об'єкту "Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС" (ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)
Дата подання: 10 липня 2018 18:06
Дата відповіді: 13 липня 2018 10:50
У пункті 13.3 документа «ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ об’єкта будівництва «Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС" установлений строк експлуатації об’єкта «Укриття» - 100 років. Така вимога не може бути реалізована в результаті демонтажу нестабільних конструкцій, оскільки демонтажу підлягають в основному конструкції, змонтовані після аварії і які формують зовнішню локалізуючу оболонку навколо зруйнованого 4-го енергоблоку, а також незначна частина конструкцій 4-го енергоблоку. Більшість внутрішніх конструкцій зруйнованого 4-го енергоблоку не достатньо обстежена і їх залишкова несуча здатність не визначена. Просимо дати роз’яснення, яким чином Підрядник має підтвердити 100-річний строк експлуатації об’єкта «Укриття» після демонтажу нестабільних конструкцій.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Уважно проаналізувавши Ваше запитання повідомляємо, що у пункті 13.3 документу «ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ об’єкта будівництва «Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС" установлений строк експлуатації - 100 років не для об’єкту «Укриття», а «Нового безпечного конфайнмента (НБК), так як «ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ» підготовлено на другій пусковий комплекс (ПК-2) НБК.
Оформлення банківської гарантії
Дата подання: 11 липня 2018 11:52
Дата відповіді: 13 липня 2018 10:51
У відповідності до вашої відповіді щодо оформлення банківської гарантії, а саме щодо прохання нада точну адресу банка, в якому відкритий рахунок замовника, переконливо просимо надати повну адресу банку (індекс, місто, вулиця, номер будинку). Саме таку інформацію вимагає банк при оформленні банківської гарантію на 2 000 000 грн. Просто міста, в якому знаходииться ваш банк, не достатньо!!!!!
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Місцезнаходження (адреси) банку, в якому відкритий рахунок замовника: 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, проспект Миру, 19. Будуть внесені зміни до тендерної документації.
Уточнення технічних вимог
Дата подання: 11 липня 2018 16:38
Дата відповіді: 16 липня 2018 15:51
У оголошенні тендеру у системі Прозоро вказано: Період постачання: по 20 грудня 2027. У п. 3 Технічного завдання на закупівлю вказано строк виконання комплексу робіт «під ключ» - до 20.12.2023 року. У п. 2.7 Технічного завдання на виконання комплексу робіт… 02-ЦЕОУ(НБК)-18 вказано «виконання робіт з раннього демонтажу нестабільних конструкцій…». У п. 2.11.1 Технічного завдання 02-ЦЕОУ(НБК)-18 вказано «виконати демонтажні роботи нестабільних конструкцій в обсязі раннього та відкладеного демонтажу…..». Прохання уточнити обсяг робіт: тільки ранній демонтаж чи ранній та відкладений?
Розгорнути Згорнути
Відповідь: В «Технічне завдання на закупівлю комплексу робіт «під ключ» для об'єкта «Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС» внесено зміну.
П. 3.1 викладено в такій редакції:
Виконати комплекс робіт “під ключ” з будівництва об’єкту, а саме: передпроектні роботи, проектні роботи, експертизу проекту будівництва, будівельні роботи і авторський нагляд - до 20.12.2027.
Обсяг робіт по об'єкту закупівлі включають як ранній демонтаж так і відкладений.
Строк експлуатації
Дата подання: 11 липня 2018 16:40
Дата відповіді: 16 липня 2018 15:51
Згідно п. 13.3 Завдання на проектування строк експлуатації об’єкта будівництва складає 100 років. Об’єктом будівництва є інфраструтура для здійснення демонтажу та демонтаж нестабільних конструкцій. До яких елементів об’єкту будівництва відноситься строк експлуатації 100 років і який строк експлуатації необхідний для систем та елементів інфраструктури для демонтажу?
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Повідомляємо, що у пункті 13.3 документу «ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ об’єкта будівництва «Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС" установлений строк експлуатації - 100 років не для об’єкту «Укриття», а для «Нового безпечного конфайнменту (НБК) та інфраструктури, передбаченої проектом ЛП-6 ПК-1 НБК, так як «ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ» підготовлено на другий пусковий комплекс (ПК-2) НБК.
Строк експлуатації необхідний для систем та елементів інфраструктури для демонтажу визначається згідно чинного законодавства на етапі проектування.
Стадійність проектування
Дата подання: 11 липня 2018 16:42
Дата відповіді: 16 липня 2018 15:52
Згідно ДБН А.2.2-3:2014 будівництво об’єкта може здійснюватися чергами, які в свою чергу можуть поділятися на пускові комплекси. Крім того, згідно ДБН для об’єктів будівництва класу наслідків СС3 проектування виконується у три стадії (ТЕО, проект, робоча документація). В Тендерній документації та у Завданні на проектування виділені етапи, що не відповідає вимогам ДБН. Вважаємо за доцільне з урахуванням виконаного ТЕО НБК внести зміни в частині: • Перша черга будівництва – ранній демонтаж (необхідність пускових комплексів визначити у проекті) – розроблюється проект та робоча документація (затверджується стадія проект); • Друга черга будівництва – відкладений демонтаж (необхідність пускових комплексів визначити у проекті) – розроблюється проект та робоча документація (затверджується стадія проект).
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Уважно проаналізувавши Ваші пропозиції стосовно внесення змін в Тендерну документацію та “Завдання на проектування” Замовник не знайшов достатньо обґрунтованих підстав для внесення запропонованих змін, так як згідно з ТЕО (Концептуальний проект) Нового Безпечного Конфайнменту (далі за текстом - ТЕО (КП) НБК), схвалене розпорядженням КМУ від 5 липня 2004 р. N 443-р (з урахуванням доповнення до Пояснювальної записки SIP-P-PM-21-330-EXN-004-01 «Стратегия дальнейшей реализации проекта НБК»). Проект НБК розбіт на два пускових комплексі:
- Перший пусковий комплекс НБК - «Захисна споруда з технологічними системами життєзабезпечення та необхідною інфраструктурою».
-Другий пусковий комплекс НБК - «Інфраструктура для виконання демонтажу нестабільних конструкцій ОУ».
Із загального обсягу проекту НБК, як він представлений в ТЕО (КП) НБК, в обсяг робіт другого пускового комплексу входитимуть:
Одностадійне проектування (робочий проект) демонтажу нестабільних конструкцій ОУ (тут і далі під демонтажем розуміється ранній демонтаж і відкладений демонтаж / стабілізація). Окремо виділити ранній та відкладений демонтаж в окремі черги неможливо, так як у складі Пускових комплексів черги не виділяються.
Досвід виконання аналогічних робіт
Дата подання: 11 липня 2018 16:43
Дата відповіді: 16 липня 2018 15:52
Згідно п. 3.5 Додатка 1 ТД для підтвердження досвіду виконання проектно-вишукувальних робіт вказано: «У разі відсутності такого досвіду учасник закупівлі має право на правах субпідрядного договору залучити проектну організацію, яка повинна мати досвід проектування об'єктів будівництва за класом наслідків (відповідальності) – СС3». При цьому у п. 3.6 Додатку 1 ТД для підтвердження досвіду будівельно-монтажних робіт аналогічна вимога відсутня. Вважаємо за доцільне п. 3.6 Додатку 1 скорегувати наступним чином: «У разі відсутності такого досвіду учасник закупівлі має право на правах субпідрядного договору залучити будівельно-монтажну організацію, яка має успішний досвід генерального/головного підрядника у виконанні як мінімум одного договору/контракту за обсягом виконаних робіт не менше 400 млн.грн. і далі по тексту».
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Згідно з умовами п. 3.6 Додатка 1 тендерної документації для підтвердження досвіду виконання аналогічного договору з будівельно-монтажних робіт учасник може надати аналогічний договір субпідрядної організації (вимоги для «учасника-резидента»: «…Вимоги поширюються і на субпідрядні організації (у разі їх залучення).», але безпосередньо учасник повинен продемонструвати в першу чергу, що він має досвід виконання мінімум одного договору за обсягом виконаних робіт не менше 400 млн. грн.
Аналогічний договір
Дата подання: 12 липня 2018 15:53
Дата відповіді: 17 липня 2018 13:26
Пунктом 3.6 Додатку 1 до Тендерної документації передбачено, що учасник повинен надати сканований виконаний договір/контракт з додатками, які є його невід'ємною частиною. Учасник торгів має намір надати в якості аналогічного договір, який складений по стандартам FIDIC і включає великий обсяг інформації, більшість якої не має відношення до предмету даної закупівлі. До того ж, системою електронних торгів накладається обмеження на розмір файлів, що завантажуються. Чи може Учасник торгів завантажити тільки ті додатки до договору, які підтверджують кваліфікаційні вимоги?
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Відповідно до вимог пункту 4 частини 1 ЗУ «Про публічні закупівлі» замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації. Тому, учасником повинні бути виконані вимоги тендерної документації за пунктами 3.5., 3.6.
Для розміщення на майданчику Prozorro файлів, які мають великий обсяг інформації і відповідно великий розмір, радимо розділити цей файл на кілька файлів, розмір кожного з цих файлів не повинен перевищувати 45 МБ.
Перенесення терміну подачі пропозицій
Дата подання: 12 липня 2018 16:38
Дата відповіді: 17 липня 2018 13:27
В тендерній документації наведено перелік обладнання, яке має закупити Підрядник в рамках виконання договору. Більшість обладнання є специфічним і отримання пропозицій від виробників потребує більше часу, ніж відведено на підготовку пропозиції. Просимо Вас продовжити термін подачі пропозицій на 4 тижні.
Відповідь: Термін подання тендерних пропозицій буде подовжено до 25.09.2018.
Будуть внесені зміни до тендерної документації.
Щодо середньорічного обігу за останні 3 роки
Дата подання: 13 липня 2018 09:52
Дата відповіді: 18 липня 2018 09:16
Згідно вимог ДКТ учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати завірені копії фінансових та бухгалтерських документів, які повинні демонструвати міцність фінансового стану Учасника, довгострокову прибутковість та середньорічний обіг за останні 3 роки в розмірі не менше як 300 млн. грн. Просимо уточнити, чи буде кваліфікованим учасник торгів, якщо він виступає в ролі генерального підрядника та залучає до виконання робіт спеціалізованого підрядника, чи можна показати спільну довгострокову прибутковість та середньорічний обіг за останні 3 роки, при чому учасник задовольняє дану вимогу більше ніж на 60%, а спеціалізований підрядник більше ні на 50%.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Відповідно до вимог пункту 4 частини 1 ЗУ «Про публічні закупівлі» замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації. Тому, учасником безпосередньо повинна бути виконана вимога тендерної документації за п. 3.6 «Загальні умови для Учасника…», а саме: надання завірених копій фінансових та бухгалтерських документів, які повинні демонструвати міцність фінансового стану, довгострокову прибутковість та середньорічний обіг за останні 3 роки в розмірі не менше як 300 млн. грн.
1. Питання щодо розміру коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційним процесами.
Дата подання: 13 липня 2018 09:53
Дата відповіді: 18 липня 2018 09:17
Додаток 3. Вимоги до розрахунку договірної ціни (кошторису). П. 2.2.7 «Відповідно до п. 6.2.12. ДСТУБ Д. 1.1.-1:2013 Учасник – переможець процедури закупівлі обов'язково враховує кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційним процесами… Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, розраховуються виходячи зі строків виконання робіт, виду робіт, структури робіт, вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів, врахованих у Договірній ціні, та на підставі прогнозних рівнів інфляції на наступні періоди, що схвалюються Кабінетом Міністрів України.» Згідно Постанови КМУ від 31.05.2017 №411 (зі змінами згідно Постанови КМУ №906 від 01.12.2017р.) «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки» прогнозні рівні інфляції схвалено на 2018-2020 роки. Для виконання цієї вимоги тендерної документації просимо надати прогнозні рівні інфляції на 2021-2027 роки, схвалені Кабінетом Міністрів України.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Вимога щодо розрахунку суми коштів на покриття витрат пов'язаних з інфляційними процесами на підставі прогнозних рівнів інфляції на наступні періоди, що схвалюються Кабінетом Міністрів України встановлена п. 6.2.12. ДСТУБ Д. 1.1.-1:2013.
В даній ситуації вважаємо за доцільне при розрахунку суми коштів на покриття витрат пов'язаних з інфляційними процесами на наступні роки, на які не оприлюднено показників схвалених Кабінетом Міністрів України, користатись діючими показниками схваленими Кабінетом Міністрів України за крайній рік.
Також при розрахунку ціни пропозиції учасника торгів та договірної ціни учасник може користуватись офіційними роз'ясненнями Мінрегіонбуду, в тому числі отриманими на його звернення.
Питання щодо розміру коштів на покриття ризиків.
Дата подання: 13 липня 2018 09:54
Дата відповіді: 18 липня 2018 09:18
Тендерною документацію передбачені такі розміри коштів на покриття ризиків: 1. Додаток 3. Вимоги до розрахунку договірної ціни (кошторису) «2.2.8. Кошти на покриття ризиків Відповідно до умов п.6.2.10 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Учасник – переможець процедури закупівлі обов'язково враховує кошти на покриття ризиків. Розмір цих коштів не повинен перевищувати 3,6%» 2. Додаток 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ, Додаток № 3 До договору «Вимоги до розрахунку договірної ціни після отримання позитивного експертного звіту», пункт 8.3.7. v. «v. Відповідно до умов п.6.2.10 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 до складу Договірної ціни обов'язково включаються кошти на покриття ризиків. Розмір цих коштів не повинен перевищувати 1,5%.» Вважаємо, що такі розміри коштів суперечать вимогам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 розмір коштів на покриття ризиків мають бути наступними: • При наданні пропозиції має становити – 8,5% (згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток П, Таблиця П.1, п.1) • При розрахунку договірної ціни після отримання позитивного експертного звіту – 3,6% (згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток П, Таблиця П.3, п.1) Просимо відкоригувати тендерну документацію у відповідності з вимогам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Відповідно до п.п. 6.1.5.3., п. 6.1. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 розмір коштів на покриття ризиків всіх учасників будівництва за відсотками зазначеними в Додаток П до стандарту встановлюються при складанні інвесторської кошторисної документації.
Замовник очікує що при складанні інвесторської кошторисної документації Підрядник буде керуватись вимогами стандарту.
Вимога Замовника наведена в Додатку 3 до Тендерної документації (Вимоги до розрахунку договірної ціни (кошторису)), щодо відсотку для визначення коштів на покриття ризиків, ґрунтується на нормах п.п. 6.2.10., п. 6.2. стандарту, нормами яких встановлено вимоги до визначення суми коштів на покриття ризиків при складанні ціни пропозиції учасника конкурсних торгів.
Звертаємо Вашу увагу на те що, табл. П1 Додатку П ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відноситься до стадії ЕП,ТЕО, ТЕР. В нашому випадку розробляється стадія РП, тому для розробки інвесторської документації користуватись потрібно табл. П3 п.1 Додатку П
Витрати на приймання і захоронення твердих побутових відходів
Дата подання: 13 липня 2018 09:55
Дата відповіді: 18 липня 2018 09:19
Чиєю відповідальністю є витрати на приймання і захоронення твердих побутових відходів на ПТПВ «Лелів»? Замовника чи Підрядника?
Відповідь: Витрати на приймання та захоронення твердих побутових відходів на ПТПВ «Лелів» є відповідальністю Підрядника. Витрати на захоронення відносяться до статті "Інші" ДЦ та глави 10 ЗКР.
Питання щодо Демонтажу НСК ОУ
Дата подання: 13 липня 2018 10:01
Дата відповіді: 18 липня 2018 09:20
П.2.11.6 ТЗ вважаємо необхідним змінити, тому що документи щодо якості обладнання (устаткування) безумовно повинні бути надані, але не до початку БМР, а одночасно з поставкою.
Відповідь: Без закупівлі устаткування не можливо виконання БМР. Тому все устаткування, пов'язане з виконанням демонтажних робіт, поводженням з РАВ має бути закуплено до початку БМР.
Дезактивація спецтранспорту
Дата подання: 13 липня 2018 13:37
Дата відповіді: 18 липня 2018 11:49
«Технічне завдання на закупівлю комплексу робіт «під ключ» для об’єкта «Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС» 02-ЦЕОУ (НБК) від 30.05.2018, пунктом 9.4.6 передбачена дезактивація спецтранспорту (при необхідності). Просимо надати роз’яснення щодо того де саме має бути здійснюватися дезактивація. Установка для дезактивації спецтранспорту існуюча? Чиєю відповідальністю є витрати на дезактивацію спецтранспорту? Замовника чи Підрядника?
Розгорнути Згорнути
Відповідь: При виїзді з локальної зони об'єкта "Укриття" забруднене спецтранспорт буде проходити дезактивацію на існуючій установці дезактивації, розташованої в південно-західній частині ЛЗ в районі 25-метрових воріт.
Витрати на дезактивацію спецтранспорту є відповідальність Підрядника.
Проведення медичного огляду персоналу
Дата подання: 13 липня 2018 13:40
Дата відповіді: 18 липня 2018 11:49
Документ SIP03 1 003 07 DCR 001 05 «Проектные критерии и требования к инфраструктуре НБК для демонтажа нестабильных конструкций объекта «Укрытие», пунктом 9.2.2.7 передбачена необхідність проведення медичного огляду персоналу. Для врахування в ціни тендерної пропозиції витрат, пов’язаних з проведенням медичного огляду, просимо надати роз’яснення з наступних питань: 1. Враховуючи специфіку робіт, які планується виконати, якими нормативними документами має керуватись Підрядник при організації медичного огляду? Чи достатньо вимог Наказу МОЗ України від 21.05.2007 №246? 2. Перелік медичних закладів які мають право здійснювати такий медичний огляд? 3. Медичний огляд персоналу здійснюється тільки перед початком виконанні робіт? Чи при завершенні теж? 4. У випадку виникнення підозри, що здоров’я працівника зазнало шкоди внаслідок негативного впливу іонізуючого випромінювання, потрапляння радіонуклідів в організм та необхідності направлення цього працівника на обстеження, Замовник оплачує такі витрати з обстеження? 5. У випадку якщо учасник торгів вирішить додатково застрахувати свій персонал від негативного впливу іонізуючого випромінювання, врахує ці витрати в ціні своєї тендерної пропозиції, і його буде визнано переможцем, чи будуть компенсовані ці витрати з страхування персоналу Замовником при наданні підтверджуючих документів звичайно.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Для персоналу, який бере участь в реалізації проекту демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття", Підрядник зобов'язаний:
·- провести психофізіологічну експертизу персоналу з метою допуску до робіт в особливих умовах ОУ, відповідно до статті 5 Розділу II Закону України "Про внесення змін до Закону "Про охорону праці" від 21.11.2002 р.;
·- організувати своєчасне проходження персоналом медоглядів з урахуванням специфічних умов праці в зоні виконання робіт, на висоті, а для електротехнічного персоналу та в діючих електричних установках.
1. Вимог Наказу МОЗ України від 21.05.2007 №246 достатньо при організації медичного огляду.
2. Замовник пропанує але не наполягає на проходженні медогляду персоналу Підрядника в СМСЧ-5 м. Славутич або ДЗ “ЦСМДЗВ МОЗ України м. Чорнобиль.
3. Медичний огляд персоналу здійснюється тільки перед початком виконання робіт, і щорічно згідно вимог Наказу МОЗ України від 21.05.2007 №246.
4. Замовник не оплачує витрати з обстеження у випадку виникнення підозри, що здоров’я працівника зазнало шкоди внаслідок негативного впливу іонізуючого випромінювання, потрапляння радіонуклідів в організм та необхідності направлення цього працівника на обстеження.
5. Замовник не буде компенсувати витрати з страхування персоналу Підрядника.
6. Замовник забезпечує надання невідкладної швидкої допомоги на проммайданчику ЧАЕС, а також транспортування потерпілих в медичні установи (поліклініки або стаціонарні санчастини).
Проведення підготовки персоналу
Дата подання: 13 липня 2018 13:42
Дата відповіді: 18 липня 2018 11:50
Документ SIP03 1 003 07 DCR 001 05 «Проектные критерии и требования к инфраструктуре НБК для демонтажа нестабильных конструкций объекта «Укрытие», пунктом 9.2.2.7 передбачена необхідність проведення підготовки персоналу. Для врахування в ціни тендерної пропозиції витрат, пов’язаних з проведенням підготовки персоналу, просимо надати роз’яснення з наступних питань: 1. Тривалість теоретичної та практичної підготовки персоналу в УТЦ ДСП «ЧАЕС»? Де здійснюється така підготовка? В м. Славутичи чи безпосередньо на ЧАЕС? 2. Послуги УТЦ ДСП «ЧАЕС» з підготовки персоналу Підрядника будуть надаватись УТЦ на безоплатній основі чи Підрядник має врахувати вартість цих послуг у ціні своєї тендерної пропозиції? 3. В якій главі зведеного кошторисного розрахунку Учасником – переможцем процедури закупівлі мають бути враховані витрати, пов’язані з проведенням підготовки персоналу? В Додатку №3 «Вимоги до розрахунку договірної ціни (кошторису)» це не зазначено.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: 1. Увесь пepcонал Підрядних організацій, що залучається до робіт на ОУ повинен проходити навчання в УТЦ до моменту допуску до робіт.
Передбачено проведення наступних видів навчання:
• 40-ка годинний (5-ти денний) навчання;
• 6-ти годинне навчання;
• 3-х годинне навчання;
• навчання правилам ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006).
Навчання проводиться як в м. Славутич так і безпосередньо на проммайданчику ДСП ЧАЕС.
2. Послуги УТЦ ДСП «ЧАЕС» з підготовки персоналу Підрядника будуть надаватись на безоплатній основі.
3. Учасник повинен врахувати всі витрати у відповідних главах зведеного кошторисного розрахунку (статтях витрат ДЦ) відповідно до вимог ДСТУ.
Замовник вважає, що витрати на підготовку персоналу доцільно врахувати в загальновиробничих витратах.
Зауваження до проекту підрядного договору
Дата подання: 13 липня 2018 16:26
Дата відповіді: 18 липня 2018 16:00
1. Вважаємо, що запропонована Замовником редакція договору, в частині відповідальності Замовника за несвоєчасну оплату порушує принципи рівноправності та справедливості. Просимо установити паритетну відповідальність Замовника і Підрядника за порушення виконання своїх зобов’язань по договору. Крім того, звертаємо увагу на деяку невідповідність пункту 8.6. проекту договору статті 625 Цивільного кодексу України. Враховуючи вищевикладене просимо пункт 8.6. викласти в такій редакції (чи надати обґрунтовану відмову): «8.6. За кожен випадок порушення строків оплати із Замовника стягується пеня в розмірі 0,1 відсотка неоплаченої вартості робіт за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості. Окрім того, відповідно до частини другої статті 625 Цивільного кодексу України за прострочення виконання грошового зобов'язання за цим Договором Замовник на вимогу Підрядника повинен сплатити інфляційні нарахування та півтора проценти річних від простроченої суми оплати.» 2. Пункт 8.11. пропонуємо викласти в такій редакції: «8.11. При скороченні обсягу фінансування Замовника та/або несвоєчасного надходження бюджетних коштів на реєстраційний рахунок Замовника в органах Державного казначейства, виділених для фінансування бюджетного зобов'язання за цим Договором, Замовник повинен повідомити Підрядника за можливості негайно, але не пізніше трьох днів з дня, коли він дізнався про виникнення таких обставин. При цьому Підрядник має право негайно призупинити виконання робіт за цим Договором. А при невідновленні фінансування та призупиненні робіт більше як на 3 (три) місяці, Підрядник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, при чому Договір вважається розірваним в день отримання відповідного повідомлення Замовником.» 3. З пункту 14.10.2 просимо виключити друге речення, а саме: «В разі, якщо підставою для припинення виконання робіт або розірвання дії даного Договору Замовником є невиконання (несвоєчасне виконання) Підрядником взятих зобов'язань за даним Договором, витрати Підряднику не відшкодовуються». За порушення з боку Підрядника до нього застосовуються інші заходи відповідальності у відповідності із проектом договору. У випадку неприйняття позитивного рішення щодо виключення цього речення просимо надати роз’яснення згідно якого нормативно-правового документу Замовником встановлюються такі умови для Підрядника.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: 1. Замовником будуть внесені зміни до тендерної документації, а саме пункт 8.6 буде викладений у новій редакції.

2. Щодо пункту 8.11:
Розділом 8 проекту договору передбачена відповідальність за невиконання умов договору. Порядок зміни умов та його розірвання викладенні в п.14.10. Пропозиція учасника відхиляється.

3. Щодо пункту 14.10.2:
Відповідно до ст. 236 Господарського кодексу України одним із видів оперативно-господарських санкцій є відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконане неналежним чином. Пропозиція учасника відхиляється.
Наявність досвіду
Дата подання: 13 вересня 2018 08:44
Дата відповіді: 17 вересня 2018 16:41
Так, у розділі 3.6 «Загальні умови для Учасника (резидента/нерезидента)» зазначено, що «Учасник повинен продемонструвати що він має успішний досвід генерального/головного підрядника …» Вважаємо цю вимогу викладено некоректно, виходячи з наступного: чинним законодавством України при виконанні договорів підряду на капітальне будівництво встановлені наступні основні учасники: це «Замовник» і «Підрядник» (ст. 318 Господарського кодексу України, ст. 837 Цивільного кодексу України). Інші терміни, такі як «Генеральний підрядник» та «Субпідрядник» застосовуються лише при наявності складного ланцюга виконавців робіт, з метою розуміння ієрархії такого ланцюга. При цьому, термін «Головний підрядник» законодавчо не встановлено. Тож, обмеження кола учасників лише до тих, які значяться у договорах як «Генеральний підрядник» або неіснуючий «Головний підрядник» є дискримінаційним. Просимо змінити формулювання на «Учасник повинен продемонструвати що він має успішний досвід підрядника/генерального підрядника у виконанні як мінімум одного договору/контракту за обсягом виконаних робіт не менше 400 млн. грн.»
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Будуть внесені зміни до тендерної документації, а саме до п. 3.6. Додатку 1 в наступний редакції:
«Учасник повинен продемонструвати що він має успішний досвід підрядника/генерального підрядника у виконанні як мінімум одного договору/контракту за обсягом виконаних робіт не менше 400 млн. грн.».
Середньорічний обіг за останні 3 роки
Дата подання: 13 вересня 2018 08:46
Дата відповіді: 17 вересня 2018 16:42
У розділі 3.6 «Загальні умови для Учасника (резидента/нерезидента)» зазначено, що «Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати завірені копії фінансових та бухгалтерських документів, які повинні демонструвати міцність фінансового стану Учасника, довгострокову прибутковість та середньорічний обіг за останні 3 роки в розмірі не менше як 300 млн. грн. (з наданням довідки про річний оборот учасника за останні 3 роки за формою)» Вважаємо, що вимога «300 млн. грн. як середньорічний обіг за останні 3 роки» є направленою на штучне звуження вітчизняних учасників торгів. Зменшення кількості потенційних учасників не повинно шкодити Державним інтересам під час проведення процедури публічних закупівель. Просимо змінити формулювання на «Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати завірені копії фінансових та бухгалтерських документів, які повинні демонструвати міцність фінансового стану Учасника, довгострокову прибутковість та середньорічний обіг за останні 3 роки в розмірі не менше як 200 млн. грн. (з наданням довідки про річний оборот учасника за останні 3 роки за формою)».
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Будуть внесені зміни до тендерної документації, а саме до п. 3.6. Додатку 1 в наступний редакції:
«Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати завірені копії фінансових та бухгалтерських документів, які повинні демонструвати міцність фінансового стану Учасника, довгострокову прибутковість та середньорічний обіг за останні 3 роки в розмірі не менше як 200 млн. грн. (з наданням довідки про річний оборот учасника за останні 3 роки за формою)».
Дискримиминационные усовия
Дата подання: 08 жовтня 2018 08:29
Дата відповіді: 10 жовтня 2018 17:06
Тендерной документацией уж больно много требований к претендентам, в том числе и подтверждение квалификации и наличие фин оборотов. Наша компания имеет финансовые, кадровые, технические возможности, но всё равно не может участвовать в данном тендере. В то же время, столь маленькая банковская гарантия говорит о возможной заточке данного тендера под кого то! Вопрос: можно ли рассчитывать на изменение ТД, что бы была возможность участия другим компаниям, кроме тех, которые уже работают в ЧАЭС?
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Вимоги пункту 2 розділу ІІІ тендерної документації не порушують частину 1 статті 24 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VІІІ (далі - Закон), а саме: «Розмір забезпечення тендерної пропозиції у грошовому виразі не може перевищувати 0,5 відсотка очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю робіт…». Крім того, для замовника торгів надзвичайно важливо при закупівлі даних робіт на об’єкті «Новий безпечний Конфаймент», який відповідно до ПКМУ «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» від 28.08.2013 № 808 є об’єктом підвищеної екологічної небезпеки, уникнути всіх можливих ризиків, які можуть виникнути при виконанні робіт. Замовник вважає, що вимоги тендерної документації повністю відповідають принципам здійснення закупівель згідно статті 3 Закону.
Підстави для внесення змін до тендерної документації відсутні.
Обсяг фінансування на 2018 рік
Дата подання: 08 жовтня 2018 11:12
Дата відповіді: 10 жовтня 2018 17:07
Згідно п.п. 3.1.1. Розділу 3 «Ціна Договору» Додатку 4 «Проект Договору» Тендерної документації , зазначено, що «на момент укладання Договору обсяг фінансування на 2018 рік складає 4 999 904,00 грн. (з ПДВ)». Дата проведення аукціону запланована на 06.12.2018 року. Подальше укладання Договору про закупівлю відбудеться не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти договір. В кращому випадку Договір буде укладено в кінці 2018 року. Просимо внести зміни в Проект Договору в частині фінансування.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Термін проведення автоматичної оцінки тендерних пропозицій (аукціону - 06.12.2018) визначається електронною системою автоматично з урахуванням не перевищення максимально можливого строку розгляду замовником тендерних пропозицій (20 робочих днів від останнього терміну прийому т/пропозицій 31.10.2018) та строку на оскарження дій замовника, які відбулися після розгляду т/пропозицій (5 днів). Замовник усвідомлює відповідальність щодо дотримання строків укладення договору, виконання робіт та узятих на себе бюджетних зобов’язань у поточному році.
Підстави для внесення змін до тендерної документації відсутні.
Умови оплати виконання проектно-вишукувальних робіт
Дата подання: 12 жовтня 2018 09:47
Дата відповіді: 17 жовтня 2018 16:34
В п. 5.7 Проекту договору підряду (Додаток 4 до Тендерної документації) вказано наступне: «Сторони домовились що до погодження в установленому порядку та отримання Підрядником позитивного експертного звіту (висновок) на розроблену проектну документацію здавання приймання виконаних предпроектних, проектних робіт, експертизи та відповідно оплата таких виконаних робіт не може перевищувати 50% їх вартості зазначеної в цьому Договорі». Не зрозуміло, чому етапи предпроектних та проектних робіт, проходження експертизи фінансуються тільки у розмірі не більше 50%, а решта (50%) тільки після отримання Підрядником позитивного експертного звіту (висновок) на розроблену проектну документацію. При виконанні предпроектних робіт Підрядником залучаються вузькоспеціалізовані організації на умовах субпідряду, які виконують роботи ще до розробки безпосередньо проектної документації. Результати їх роботи є вихідними даними для Підрядника, який саме виконує проектні роботи. Очевидно, що Підрядник повинен здійснити оплату послуг субпідрядних організацій у повному обсязі ще на етапі предпроектних робіт, а не на умовах не більше 50%, з рештою оплати (50%) тільки після отримання Підрядником позитивного експертного звіту (висновок) на розроблену проектну документацію. При цьому, предпроектні роботи ніяк не пов’язані з проходженням експертизи та отриманням позитивного експертного звіту (висновок). Оплату суми субпідрядникам за виконанні предпроектні роботи, Підрядник вимушений буде здійснювати у повному розмірі одразу після їх виконання, за рахунок власних обігових коштів, відшкодування яких відбудеться лише через тривалий час (орієнтовно через 1,5-2 роки) та в незрозумілій сумі після експертизи. Крім того, застосування таких умов оплати є дискримінаційними до Підрядника в частині виконання проектних робіт в умовах нестабільного економічного середовища, при існуванні ризику високого рівня реальної інфляції в Україні. Грошові кошти (решта 50 %), отримані Підрядником після проходження експертизи та отримання позитивного експертного звіту, за раніше виконані предпроектні та проектні роботи можуть значно втратити свою реальну вартість у зв’язку з інфляційними процесами. При цьому слід враховувати, що умови оплати виконаних проектно-вишукувальних робіт у розмірі не більше 50%, а решта (50%) тільки після проходження експертизи та отримання Підрядником позитивного експертного звіту (висновок) на розроблену проектну документацію, яка може тривати довгий час, не покриє вже фактично-понесені Підрядником адміністративні та накладні затрати, витрат на оплату праці, що у підсумку, разом із здійсненням повної оплати субпідрядникам, може привести навіть до «штучного» банкрутства Підрядника, оскільки він також несе фінансові зобов’язання та витрати при виконанні проектно-вишукувальних робіт. Згідно діючої практики, оплата проходження експертизи Підрядником здійснюється одноразово та на початку її проходження. Не зрозуміло, чому Підрядник повинен авансувати повністю її проходження за власний рахунок. Враховуючи наведене, просимо виключити п. 5.7 з Проекту договору підряду. Бажана поетапна оплата проектно-вишукувальних робіт у розмірі 100% на умовах, що передбачені ст. 4 Проекту договору підряду.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Замовник приступив до реалізації проекту за бюджетні кошти великої вартості і повинен мати всебічні гарантії щодо повноти та якості передпроектних робіт і проектної документації, які можливо отримати тільки після завершення експертизи з позитивним експертним звітом. Зважаючи на вищенаведене, Замовник підтверджує свої вимоги, викладені у пункті 5.7 проекту договору підряду.
Оплата передпроектних та проектних робіт у розмірі не більше 50% їх вартості до отримання позитивного експертного звіту та отримання другої половини лише за результатами експертизи, вважаємо, буде стимулювати генпроектувальника до розроблення передпроектної та проектної продукції найвищої якості.
Щодо тривалого часу відшкодування понесених витрат пояснюємо, що згідно з вимогами ПКМУ № 560 від 11.05.2011 та ДСТУ-Н БА.2.2-10:2012 строк проведення експертизи не повинен перевищувати 90 календарних днів. Підстави для внесення змін до тендерної документації відсутні.
Дискримінаційна умова по фінансовому признаку
Дата подання: 12 жовтня 2018 15:51
Дата відповіді: 17 жовтня 2018 16:36
...........учасник повинен продемонструвати в першу чергу, що він має досвід виконання мінімум одного договору за обсягом виконаних робіт не менше 400 млн. грн. ми рахуємо, що це дискримінаційна умова по фін признаку.
Відповідь: Для замовника торгів надзвичайно важливо при закупівлі даних робіт на об’єкті «Новий безпечний Конфаймент», який відповідно до ПКМУ «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» від 28.08.2013 № 808 є об’єктом підвищеної екологічної небезпеки, уникнути всіх можливих ризиків, які можуть виникнути при виконанні робіт. Замовник вважає, що вимоги тендерної документації повністю відповідають принципам здійснення закупівель згідно статті 3 Закону.
Підстави для внесення змін до тендерної документації відсутні.
Форма подачі цінової пропозиції
Дата подання: 26 жовтня 2018 15:23
Дата відповіді: 30 жовтня 2018 11:08
Прошу поснити, у якому вигляді має подаватись цінова пропозиція?
Відповідь: Зазначаємо, що умови щодо підготовки, оформленню та подачі тендерної пропозиції повністю зазначені Замовником в р. III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації
Вопрос по годовому обороту
Дата подання: 26 жовтня 2018 15:25
Дата відповіді: 30 жовтня 2018 11:16
В нашей компании был тяжолый 2015 год и минусовая прибыль! Как это может повлиять на наше предложение?
Відповідь: Згідно Додатку 1 п. 3.6 Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати завірені копії фінансових та бухгалтерських документів, які повинні демонструвати міцність фінансового стану Учасника, довгострокову прибутковість та середньорічний обіг за останні 3 роки в розмірі не менше як 300 млн. грн. (з наданням довідки про річний оборот учасника за останні 3 роки за формою).
Сотворение JV
Дата подання: 26 жовтня 2018 15:29
Дата відповіді: 30 жовтня 2018 11:19
Ми компания не ис Украины и вопрос. можем ли нас сделать совместное компание стобы полностю соответствовать всем квалифити требования, так как сами не проходим соответствие.
Відповідь: Згідно з пунктом 35 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон), учасник процедури закупівлі (далі - учасник) - фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка подала тендерну пропозицію або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі.
Водночас, ураховуючи вимоги пункту 17 частини другої статті 22 Закону, учасник може залучати до виконання робіт суб'єктів господарювання, як субпідрядників.
При цьому договір про закупівлю - договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари відповідно до пункту 5 частини першої статті 1 Закону.
Таким чином, учасниками процедури закупівлі можуть бути суб'єкти, визначені у пункті 35 частини першої статті 1 Закону.
Uchastie v proekte
Дата подання: 31 жовтня 2018 15:58
Дата відповіді: 05 листопада 2018 15:15
Prosba prodlit srok podachi na 1 mesyac!
Відповідь: Учасником не надано аргументованих причин перенесення кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
Підстави для внесення змін до тендерної документації відсутні.
Лицензии
Дата подання: 05 листопада 2018 08:47
Дата відповіді: 06 листопада 2018 17:17
ТД вимагається наявність ліцензій ядерного регулювання на перевезення радіоактивних матеріалів, а також ліцензії у роботах з підвищеної небезпеки. Наша компанія такої ліцензії не має. Чи можимо ми написати гарантійний лист, що у разу виграшу, ми зобов"язуємось отримати данну ліцензію у найкоротший термін?
Відповідь: Відповідно до вимог пункту 4 частини 1 ЗУ «Про публічні закупівлі» замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації. Тому, учасником повинні бути виконані вимоги тендерної документації за пунктами 5.2., 5.3. Додатку 1 «Перелік документів для учасників торгів».
!!!!!Просьба переобьявить тендер!!!!
Дата подання: 19 листопада 2018 15:03
Дата відповіді: 21 листопада 2018 11:41
Дорогой заказчик! 43 вопроса, частично с изменениями! Правильным и разумным будет с вашей стороны отмена данной закупки и объявление нового тендера, с учётом всех правок! Все вопросы, указывают на некачественную ТД и могут привести к злоупотреблению при оценке! Убедительно просим прислушаться к нашему совету! Признайте Ваши ошибки и сделайте правильно! Спасибо!
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Замовник вважає, що організація закупівлі робіт здійснюється відповідно до норм у сфері публічних закупівель та не один з принципів здійснення закупівель згідно статті 3 Закону від 25 грудня 2015 року № 922-VІІІ «Про публічні закупівлі» замовником не порушений.
Розгорнути всі запитання: 44 Згорнути запитання

Вимоги про усунення порушення

Номер вимоги: UA-2018-06-21-003040-a.b1
Статус:
Відповідь надана
Учасник: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ», Код ЄДРПОУ:16392628
Дата подання: 12 липня 2018 13:32
Перенесення кінцевого строку подання тендерної пропозиції
У зв'язку з великим обсягом підготовки документів тендерної пропозиції, а також уточненням закупівельних цін на обладнання та матеріали, просимо вас перенести кінцевий строк подання тендерної пропозиції на кінець серпня.
Рішення замовника: Вимога задоволена
17 липня 2018 10:06
рішення тендерного комітету від 17.07.2018 протокол № 050
Номер вимоги: UA-2018-06-21-003040-a.b2
Статус:
Відповідь надана
Учасник: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИГ-СП", Код ЄДРПОУ:26248401
Дата подання: 13 вересня 2018 17:52
Перенесення кінцевого строку подання тендерної пропозиції
У зв’язку з необхідністю та значним обсягом попередньої оцінки можливості забезпечення необхідних технічних характеристик та, витікаючи з цього – термінів розробки, виготовлення та цінової пропозиції щодо спеціального дистанційного обладнання передбаченого для цілей демонтажу, що обумовлює затримку отримання відповідної інформації від потенційних Постачальників, просимо Вас перенести кінцевий термін подання тендерної пропозиції на кінець жовтня поточного року.
Розгорнути Згорнути
Рішення замовника: Вимога задоволена
17 вересня 2018 16:45
рішення тендерного комітету від 17.09.2018 протокол № 066
Номер вимоги: UA-2018-06-21-003040-a.b3
Статус:
Відповідь надана
Учасник: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИГ-СП", Код ЄДРПОУ:26248401
Дата подання: 15 вересня 2018 08:10
Перенесення кінцевого строку подання тендерної пропозиції
Виходячи з того, що попереднє визначення технології, потреби в спеціальному обладнанні та об’ємів «відкладеного демонтажу», за браком істотної інформації в наявних матеріалах, потребує значних термінів, просимо Вас перенести кінцевий термін подання тендерної пропозиції на 31 жовтня.
Рішення замовника: Вимога задоволена
17 вересня 2018 16:47
рішення тендерного комітету від 17.09.2018 протокол № 066
Номер вимоги: UA-2018-06-21-003040-a.c4
Статус:
Відповідь надана
Учасник: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТРОБУД", Код ЄДРПОУ:32961977
Дата подання: 12 жовтня 2018 15:44
Прохання перенесення сроків подачі пропозиції
Мимаємо бажання прийняти участь у данних торгах. У зв'язку з великим обсягом підготовки документів тендерної пропозиції, а також уточненням закупівельних цін на обладнання та матеріали, просимо вас перенести кінцевий строк подання тендерної пропозиції на кінець грудня.
Просимо прийняти данне прохання.
Рішення замовника: Вимога задоволена
17 жовтня 2018 16:58
рішення тендерного комітету від 17.10.2018 протокол № 075
Номер вимоги: UA-2018-06-21-003040-a.a5
Статус:
Відповідь надана
Учасник: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИГ-СП", Код ЄДРПОУ:26248401
Дата подання: 13 жовтня 2018 09:03
Просимо розглянути можливість переносу дати подачі техніко-коммерційної пропозиції
У зв’язку з введенням Зміни №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 « Правила визначення вартості проектно-вишуковальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», а також Зміни №2 до ДСТУ Б.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та Зміни №2 до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 «Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості виробництва», що викликає необхідність корегування комерційної частини тендерної пропозиції, просимо розглянути можливість переносу дати подачі техніко-коммерційної пропозиції на 20 листопада поточного року.
Розгорнути Згорнути
Рішення замовника: Вимога задоволена
17 жовтня 2018 17:00
рішення тендерного комітету від 17.10.2018 протокол № 075
Номер вимоги: UA-2018-06-21-003040-a.b6
Статус:
Відповідь надана
Учасник: ПАТ "Київметробуд", Код ЄДРПОУ:01387432
Дата подання: 05 листопада 2018 08:42
Прохання продовжити термін подачі пропозицій, у звязку з великим обсягом документації, яку потрібно як вивчити так і підготовити для подачі.
Уважно вивчаючи тендерну та проектну документацію, ми розуміємо, що у нас не достатньо часу, для остаточного оформлення тендерної пропозиції належної якості. У Звязку з цим прохання продовжити термін подачі пропозицій, у звязку з великим обсягом документації, яку потрібно як вивчити так і підготовити для подачі.
Рішення замовника: Вимога задоволена
06 листопада 2018 10:31
рішення тендерного комітету від 06.11.2018 протокол № 082
Номер вимоги: UA-2018-06-21-003040-a.c7
Статус:
Відповідь надана
Учасник: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕТРОБУД", Код ЄДРПОУ:01387432
Дата подання: 05 листопада 2018 11:54
Просим перенести срок подачи предложения.
В связи с необходимостью и значительным объемом предварительной оценки возможности обеспечения требуемых технических характеристик и, вытекая из этого - сроков разработки, изготовления и ценового предложения относительно специального дистанционного оборудования предусмотренного для целей демонтажа, что обусловливает задержку получения соответствующей информации от потенциальных поставщиков, просим Вас перенести конечный срок подачи тендерного предложения на конец декабря -начало января.
Надеемся на понимание!
Розгорнути Згорнути
Рішення замовника: Вимога задоволена
06 листопада 2018 10:32
рішення тендерного комітету від 06.11.2018 протокол № 082

Документи

17 липня 2018 10:06
Вимога_відп_12_07_18.doc

Документи

17 вересня 2018 16:45
Вимога_відп_13_09_18.doc

Документи

17 вересня 2018 16:47
Вимога_відп_15_09_18.doc

Документи

17 жовтня 2018 16:58
Вимоги_13_10_18.pdf

Документи

17 жовтня 2018 17:00
Вимоги_13_10_18.pdf

Документи

06 листопада 2018 10:31
Вимог_відп_05_11_18.pdf

Документи

06 листопада 2018 10:32
Вимог_відп_05_11_18.pdf

Інформація про відміну

Виконано
Дата відміни: 26 листопада 2018 16:20
Коментар щодо відміни: абз. 2 ч. 1 ст. 31 ЗУ "Про публічні закупівлі"
Документи:
26 листопада 2018 16:20
Повід_відм.pdf