Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Газ природний (метал)
Natural gas (methane)
Natural gas (methane)
Очікувана вартість
8 437 337,10 UAH
UA-2020-09-25-002772-b ● a428c2dd2e544194a1eb57caf28fc328
Відкриті торги з публікацією англійською мовою
Торги не відбулися
Електронний підпис накладено. Перевірити
Оголошення про проведення
Tender notice
Інформація про замовників
Purchasing Body
Найменування: | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
Код ЄДРПОУ: | 40081195 |
Вебсайт: | http://railway.lviv.ua/ |
Місцезнаходження: | 79007, Україна , Львівська область обл., Львів, Галицький р-н, вул. Гоголя, буд. 1 |
Контактна особа: |
Порохнавець Оксана Михайлівна (032)226-19-80 elzakup.nh@railway.lviv.ua |
Категорія: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
Official name: | structural unit "Service Logistics" Regional branch "Lviv Railway" JSC "Ukrzaliznytsia . |
National ID: | 40081195 |
Contact point: |
Porokhnavets Oksana Mychaylivna (032)226-19-80 elzakup.nh@railway.lviv.ua |
Інформація про процедуру
Milestones
Дата оприлюднення: | 25 вересня 2020 18:51 |
Звернення за роз’ясненнями: | до 16 жовтня 2020 00:00 |
Оскарження умов закупівлі: | до 22 жовтня 2020 00:00 |
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 26 жовтня 2020 10:00 |
Очікувана вартість: | 8 437 337,10 UAH без ПДВ |
Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 84 373,00 UAH |
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 1,00% |
Publication date: | 25 вересня 2020 18:51 |
Enquiries until: | 16 жовтня 2020 00:00 |
Complaints submission until: | до 22 жовтня 2020 00:00 |
Time limit for receipt of tenders: | 26 жовтня 2020 10:00 |
Information
Estimated total value: | 8 437 337 UAH excluding VAT |
Minimal lowering step: | 84 373 UAH |
Minimal lowering step, %: | 1,00 % |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:09120000-6: Газове паливо
Scope of the procurement
Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.
Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
497778 м.куб.
Газ природній (метан)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
Україна, Відповідно до документації
ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо
Natural gas (methane)
CPV: 09120000-6
Період постачання:
по 31 грудня 2021
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
---|---|---|---|---|---|
Поставка товару | Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом: Для платників ПДВ: • за наявності підписаного акта приймання-передачі товару, видаткової накладної, оплата здійснюється Покупцем протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дати реєстрації Постачальником податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. У випадку зупинення реєстрації податкової накладної Постачальника оплата здійснюється протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дня отримання Покупцем від Постачальника копії рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування. Оплата за поставлений Товар по даному Договору проводиться Покупцем при наявності податкової накладної,оформленої та зареєстрованої відповідно до вимог чинного законодавства України в Єдиному державному реєстрі податкових накладних. Для неплатників ПДВ: • Покупець здійснює оплату протягом 30 (тридцяти) банківських днів від дати підписання акта приймання-передачі товару, видаткової накладної . Датою здійснення оплати вважається дата зарахування грошових коштів на особовий рахунок Постачальника. | Пiсляоплата | 30 | Банківські | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
Ціна: | 100% |
25 вересня 2020 18:49 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
25 вересня 2020 18:48 |
9882105589 ТД (Газ природний (метан)).docx |
Роз’яснення до процедури
Запитання до процедури
Щодо змін та доповнень проекту договору
Дата подання: 02 жовтня 2020 12:44
Дата відповіді: 07 жовтня 2020 11:09
Вітаємо! Уважно ознайомившись з тендерною документацією згідно Вашого оголошення, просимо внести наступні зміни та доповнення до проекту договору, який викладено в додатку № 4.
1. Враховуючи, що розділ 2 проекту договору визначає предмет договору, в якому зазначено сукупність дій сторін задля досягнення мети договору та повинні бути включені вимоги частини четвертої статті 180 Господарського кодексу України, пропонуємо виключити п. 9.1. з проекту договору.
2. Відповідальність, яка передбачена статтею 625 Цивільного кодексу України є особливою мірою відповідальності боржника за порушення грошового зобов’язання і може застосовуватися незалежно від застосування кредитором інших видів відповідальності або інших забезпечувальних заходів. Чинне цивільне законодавство не забороняє визначення в договорі різних видів забезпечення зобов’язань. При цьому нарахування та стягнення неустойки (пені) в разі прострочення виконання зобов’язання є правом кредитора, реалізація якого жодним чином не залежить від застосування інших видів цивільно-правової відповідальності, передбачених законом за порушення зобов’язання.
Беручи до уваги зазначене та враховуючи, що оплата отриманого покупцем товару здійснюється останнім з відтермінуванням платежу – протягом 30 банківських днів з дати реєстрації Постачальником податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, вважаємо за необхідне внести зміни до п. 9.2. проекту договору, виклавши його у наступній редакції
«9.2. За порушення строку оплати за отриманий Товар за цим Договором, Покупець сплачує Постачальнику, за кожен день прострочення, пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми грошових коштів щодо оплати яких було допущено прострочення, а за прострочення оплати понад 10 (десять) календарних днів, Покупець додатково сплачує Постачальнику штраф у розмірі 7% від суми грошових коштів щодо оплати яких було допущено прострочення.».
3. Пунктом 9.6. проекту договору передбачено, що за порушення строку поставки товару за цим договором, постачальник сплачує покупцю пеню у розмірі 0,1% вартості товару, з якого допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення поставки товару понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф в розмірі 7% (сім відсотків) вказаної вартості.
Пунктом 9.10. проекту договору передбачена відповідальність постачальника за не реєстрацію, неправильну або несвоєчасну реєстрацію податкової накладної в Єдиному державному реєстрі податкових накладних або за вчинення інших дій/бездіяльності, в результаті чого покупець втратив право на податковий кредит, у розмірі 20% від суми операції по якій не зареєстровано, неправильно або несвоєчасно зареєстровано податкову накладну в Єдиному державному реєстрі податкових накладних.
Оскільки зазначені розміри відповідальності постачальника являються несумірними з порушеннями, які визначені у вищевказаних пунктах, вважаємо за необхідне викласти пункти 9.6. та 9.10. проекту договору у наступних редакціях:
«9.6. За порушення строку поставки Товару Постачальник сплачує Покупця пеню у розмірі 1 (одної) облікової ставки НБУ, що діяла на момент порушення такого строку».
«9.10. Якщо Постачальник не зареєстрував, неправильно або несвоєчасно зареєстрував податкову накладну в Єдиному державному реєстрі податкових накладних чи вчинив інші дії/бездіяльність, в результаті чого Покупець втратив право на податковий кредит, Постачальник зобов’язаний сплатити Покупцю штраф у розмірі втраченого податкового кредиту.».
4. Враховуючи, що нарахування штрафних санкцій повинно відповідати засадам справедливості, добросовісності, розумності, як складовим елементам загального конституційного принципу верховенства права та обґрунтовуватися нормативно-правовими актами, вважаємо за необхідне виключити пункти 9.8 та 9.9 з проекту договору.
5. З метою запобігання уникнення покупцем відповідальності щодо оплати фактично отриманого товару за договором, пропонуємо доповнити розділ 11 проекту договору п. 11.4. та викласти його у наступній редакції:
«11.4. У відповідності до ч.1 ст.259 Цивільного кодексу України, Сторони досягли згоди про таку зміну строків позовної давності за вимогами Постачальника, що пов’язані з виконанням цього Договору:
- Постачальник застосовує строк позовної давності про стягнення неустойки (штрафу, пені) протягом 5 (п’яти) років.
- Постачальник має право нараховувати штрафні санкції за прострочення виконання Покупцем своїх зобов'язань протягом 5 (п’яти) років від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.
- строк, у межах якого Постачальник має право звернутись до суду щодо стягнення основної заборгованості, встановлюється тривалістю у 5 (п’ять) років.».
6. З метою виконання своїх зобов’язань в частині відпуску та приймання товару, просимо викласти п. 6.8. в наступній редакції «6.8. Право власності на Товар переходить від Постачальника до Покупця у момент реєстрації відпуску Товару через касовий апарат та отримання Покупцем фіскального касового чеку.».
Розгорнути
Згорнути
Відповідь: Доброго дня. У відповідь на Ваше звернення повідомляємо, що Ваше звернення буде вивчене. В разі необхідності будуть внесені зміни в тендерну документацію.
Протокол розгляду тендерних пропозицій
Переглянути / друкувати протокол
розгляду тендерних пропозицій з інформацією про підстави відхилення PDF ●
HTML
Найменування: | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
Код ЄДРПОУ: | 40081195 |
Місцезнаходження: | 79007, Україна, Львівська область обл., Львів, Галицький р-н, вул. Гоголя, буд. 1 |
Учасник | Документи | Рішення |
---|---|---|
ДП УКРАВТОГАЗ | Документи |
Очікується рішення
|
Інформація про відміну
Дата відміни
не вказано
Причина відміни
допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій